[27.11.43.000] Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА [27.32.1] Провода и кабели электронные и электрические прочие [27.33.11.120] Разъединители [28.29.84.000] Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки [33.20.39.100] Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии
Поставка генераторных трансформаторов для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС "Пакш II"
Позиция №1 Трансформатор генераторный РабНейтр=заземлённая через дугогасящий реактор f=50Гц ЧислФаз=1 s=533МВ·А UномОбмотВН=233,8кВ UномОбмотНН=24кВ ЧислСтупРег=4 UКЗ=12% ПереключОтветвл=ПБВ РегНапряжНаСторВН=-4...4% ШагРегНапряж=2% 4 QA3 Заказчик: АО АСЭ
43 833 106,44 EUR в том числе НДС
Идёт приём заявок
Позиция №2 Трансформатор генераторный РабНейтр=заземлённая через дугогасящий реактор f=50Гц ЧислФаз=1 s=533МВ·А UномОбмотВН=233,8кВ UномОбмотНН=24кВ ЧислСтупРег=4 UКЗ=12% ПереключОтветвл=ПБВ РегНапряжНаСторВН=-4...4% ШагРегНапряж=2% 4 QA3 Заказчик: АО АСЭ
Позиция №3 Трансформатор генераторный РабНейтр=заземлённая через дугогасящий реактор f=50Гц ЧислФаз=1 s=533МВ·А UномОбмотВН=233,8кВ UномОбмотНН=24кВ ЧислСтупРег=4 UКЗ=12% ПереключОтветвл=ПБВ РегНапряжНаСторВН=-4...4% ШагРегНапряж=2% 4 QA3 Заказчик: АО АСЭ
Позиция №4 Реактор ХLНом=16Ом ?PприНомНапряжЧастот=132кВт f=50Гц ИТТ PKS2.B.N000.&.0UBF&&BAT&&&.030.SG.0001.R B02 4 4 QA3 Заказчик: АО АСЭ
Позиция №5 Трансформатор генераторный РабНейтр=заземлённая через дугогасящий реактор f=50Гц ЧислФаз=1 s=533МВ·А UномОбмотВН=233,8кВ UномОбмотНН=24кВ ЧислСтупРег=4 UКЗ=12% ПереключОтветвл=ПБВ РегНапряжНаСторВН=-4...4% ШагРегНапряж=2% 4 QA3 Заказчик: АО АСЭ
Остальные и более подробные условия запроса предложений
содержатся в документации о закупке,
являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
Порядок регистрации на сайте:
Порядок регистрации претендентов на участие в процедуре закупки
по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение"
на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в процедуре закупки и на предварительный
квалификационный отбор (если предусмотрен) подаются в электронной форме
претендентами на участие в процедуре закупки посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место и порядок проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке Fabrikant
в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном
регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с
условиями и требованиями документации по запросу предложений.
Критерий выбора победителя:
Победителем запроса предложений признается допущенный участник,
предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности
критериев, объявленных в документации о закупке.
Сведения о праве Организатора закупки (Заказчика) отменить процедуру:
Организатор закупки по решению заказчика может отменить Запрос предложений
в любое время вплоть до подведения итогов закупки, но только в случаях,
предусмотренных ЕОСЗ.
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки
Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству
Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет
право, но не обязанность заключить договор с победителем процедуры
закупки
Лот №1,
Поставка генераторных трансформаторов для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС "Пакш II"
Поставка генераторных трансформаторов для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС "Пакш II"
Предмет договора по лоту:
Поставка генераторных трансформаторов для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС "Пакш II"
Категория продукции:
[27.11.43.000] Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
[27.32.1] Провода и кабели электронные и электрические прочие
[27.33.11.120] Разъединители
[28.29.84.000] Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки
[33.20.39.100] Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии
Начальная (максимальная) цена договора:
43 833 106,44 EUR (в том числе НДС) 34 514 257,04 EUR (без НДС)
Условия поставки:
В соответствии с проектом договора
Условия оплаты:
В соответствии с проектом договора
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 15% до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее дней с даты его заключения
Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере, EUR
Критерии оценки:
1 цена договора ,2 Опыт изготовителя,3 Квалификация участника,3.1 Опыт участника процедуры закупки,3.2 Опыт услуг,4 Цена договора,5 Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР
Признак принадлежности к субъектам МСП:
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
Регламентные даты:
Дата и время начала приема заявок на участие в запросе предложений:
07.11.2024 23:14
Дата и время окончания приёма заявок на участие в запросе предложений:
09.12.2024 11:00
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
09.12.2024 11:00
Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
28.12.2024 00:00
Дата оценки заявок и подведения итогов закупки:
17.01.2025
Срок заключения договора после определения победителя:
06.02.2025
Прочее:
Позиции:
При отправке заявки допустимо указывать любое значение ставки НДС
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);
быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);
быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
б) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица);
если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
в) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
г) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);
д) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;
- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью
или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом
а) копии документов о государственной регистрации из следующих:
- для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);
- для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП).
Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/;
- для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
- для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на официальный язык закупки;
2
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ:
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников);
если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства:
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников)
Требуемые документы:
е) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту нахождения участника закупки и месту исполнения договора.
Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая:
- положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;
- наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки
3
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
ж) заполненное участником закупки по форме 1 "Заявка на участие в закупке" подтверждение:
- о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом);
4
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 "Заявка на участие в закупке" подтверждение:
- об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
- о неприостановлении деятельности участника закупки;
5
отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ:
для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Требуемые документы:
з) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
- отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
6
не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации:
участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
Требуемые документы:
и) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
л) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников;
к) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации;
7
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, представленной в Приложении 3 Приложения 10 к ЕОСЗ
Требуемые документы:
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) ) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации
8
отсутствие сведений об участнике (субподрядчике/соисполнителе) закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
- в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;
Требуемые документы:
Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно
9
Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков / соисполнителей / изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли:
реализация на дату окончания подачи заявки мероприятий по устранению коренных причин несоответствий (при наличии несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли) участником закупки, привлекаемыми им субподрядчиками / соисполнителями / изготовителями [при установлении требования]:
наличие подписанных со стороны заказчиков по договорам планов корректирующих действий согласно распорядительного документа Корпорации для всех выявленных несоответствий, по которым от даты направления уведомления прошло более 60 календарных дней;
выполнение всех запланированных корректирующих действий согласно распорядительному документу Корпорации (в соответствии с ранее подписанными планами корректирующих действий), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней.
В расчет берутся несоответствия по продукции, удовлетворяющие всем нижеперечисленным критериям:
- имеющие значимость «критическое» или «значительное» согласно распорядительному документу Корпорации;
- имеющие способ устранения согласно распорядительному документу Корпорации: «ремонт» и/или «замена» и/или «доработка» или если способ устранения не определен;
- имеющие любой статус, кроме «аннулирован», «завершен»;
- выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- допущенные при исполнении ранее заключенных договоров по продукции, код которой совпадает с кодом закупаемой продукции (согласно классификатору ОКПД 2), информация о коде ОКПД 2 по ранее заключенному договору представлена в позиции ГПЗ, на основании которой был заключен договор.
Не учитываются несоответствия:
выявленные в ходе аудитов достоверности данных I, II, III стороны согласно распорядительному документу Корпорации по управлению несоответствиями;
по которым имеются обоснованные возражения подрядчика / поставщика или привлекаемого субподрядчика / соисполнителя / изготовителя, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного / исполняемого подрядчиком / поставщиком или привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем / исполнителем, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии несоответствия либо о том, что несоответствие возникло не по вине организации - участника закупки либо не по вине привлекаемого субподрядчика / соисполнителя / изготовителя.
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора согласие на выполнение требований по управлению несоответствиями, невыполнение которых может привести к отклонению в последующих закупочных процедурах по данному отборочному требованию и на использование ЕОС-Качество в соответствии с распорядительным документом Корпорации, в том числе от привлекаемых субподрядчиков / соисполнителей / изготовителей, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации.
Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
Источником информации о несоответствиях, возникших при исполнении ранее заключенных договоров, а также о статусе планов корректирующих действий, статусе выполнения корректирующих действий является ЕОС-Качество.
10
Наличие на дату окончания срока подачи заявок выполненного плана компенсирующих мероприятий по устранению просрочек ключевых событий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли:
отсутствие просрочек ключевых событий договоров при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли
либо
реализация мероприятий по устранению просрочек ключевых событий договоров (при наличии просрочек, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли):
наличие у участника закупки согласованного со стороны заказчика по договору плана корректирующих мероприятий для всех просрочек ключевых событий, по которым от плановой даты выполнения (согласно условиям договора) прошло более 30 календарных дней, но не менее 20 рабочих дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли);
выполнение участником закупки всех просроченных ключевых событий, прогнозный срок выполнения которых (в соответствии с согласованными планами корректирующих мероприятий) наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли);
выполнение участником закупки всех корректирующих действий (в соответствии с согласованными планами корректирующих мероприятий), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли).
В расчет берутся только просрочки ключевых событий согласно предмету закупки, выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Не учитываются:
закрытые просрочки ключевых событий (т.е. выполненные ключевые события, в т.ч. и с просрочкой);
мероприятия, выполненные на дату окончания подачи заявок (в т.ч. выполненные с просрочкой);
просрочки ключевых событий, по которым имеются обоснованные возражения поставщика, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного / исполняемого поставщиком, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии просрочки либо о том, что просрочка возникла не по вине организации - участника закупки.
Требуемые документы:
Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
Источником информации для проверки является отчет из ЕОС-Закупки по участникам закупочной процедуры.
11
Наличие опыта поставок:
(учитывается только опыт участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в рамках заключённых договоров завершённые в 2021-2024 гг. (период включает три последних календарных года и истекший период текущего календарного года до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) поставки оборудования* на общую сумму не менее 13 779 000,00 евро без НДС.
* При проверке на соответствие данному требованию к учёту принимается любое оборудование из следующего:
1) оборудование, важное с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющее контроль изготовления** в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран;
и/или
2) оборудование, имеющее класс безопасности по нормам и правилам в области атомной энергии, определяющим классификацию систем и элементов АЭС по влиянию на безопасность, в т.ч. устанавливающим классы безопасности (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющее контроль изготовления и оценку соответствия в форме приемки;
и/или
3) оборудование электрическое.
** требование по контролю изготовления применяется, если контроль изготовления предусмотрен требованиями и инструкциями по ядерной / атомной безопасности данных стран.
Требуемые документы:
справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 3, Таблица 1) в формате Word или Excel (желательно в Excel) с обязательным приложением копий следующих документов:
? документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
? реквизиты договора (номер и дата);
? перечень поставленного оборудования;
? нормы и правила страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования, согласно которых поставленное оборудование является важным с точки зрения ядерной безопасности АЭС;
? класс безопасности поставленного оборудования с указанием норм и правил в области атомной энергии, в соответствии с которыми был установлен класс безопасности поставляемого оборудования, в случае предоставления опыта поставок оборудования, имеющего класс безопасности
? документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
? реквизиты договора (номер и дата);
? перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
? стоимость переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
? документ, подтверждающий участие в данной поставке участника закупки, подписанный представителем заказчика по договору, содержащий следующие сведения:
? реквизиты договора (номер и дата);
? наименование оборудования по договору;
? конечный объект, на который поставлено оборудование;
? наименование участника закупки.
В случае, если по представленным документам не прослеживается полностью цепочка от конечного заказчика до изготовителя оборудования, то в составе заявки также представляются иные документы, подтверждающие состав и исполнение поставок, по которым данную цепочку возможно проследить.
12
Прохождение аудита достоверности данных:
производитель (изготовитель, указанный в заявке участника закупки как изготовитель предлагаемого оборудования, далее – производитель или изготовитель), в отношении которого в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке) проводится данный аудит, должен:
– по результатам аудита достоверности данных получить оценку не ниже 80 баллов согласно методике расчета балльной оценки при аудите достоверности данных, указанной в разделе 8 Приложения 12 к ЕОСЗ и в приказе ГК "Росатом" №1/691-П от 10.07.2019 года;
– быть согласен
на прохождение аудита достоверности данных,
на прием группы по аудиту (при прохождении дистанционного аудита достоверности данных прием группы по средствам ВКС и ИКТ) в заявленный период времени при соблюдении данной группой пропускного и внутриобъектового режимов, утвержденных локальными нормативными актами проверяемого производителя (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или страны по месту нахождения производителя,
на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий при отсутствии обоснованных ограничений на фото и видеосъемку на объекте (при прохождении дистанционного аудита достоверности данных - на фото- и видеофиксацию по средствам ВКС и ИКТ), установленных локальными нормативными актами проверяемого производителя (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или страны по месту нахождения производителя,
на предоставление заполненного опросного листа по требованиям, отнесенным к камеральной проверке и подтверждающей соответствие документации до проведения дистанционного аудита (камеральная проверка), при прохождении дистанционного аудита достоверности данных,
на тестирование ИКТ до начала дистанционного аудита достоверности данных в установленном порядке,
на предоставление фото, видео передачи сведений в режиме реального времени производителем для проведения виртуальной проверки в установленном порядке, при прохождении дистанционного аудита достоверности данных,
на подписание в установленном порядке отчета о результатах аудита достоверности данных,
на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе,
на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных (в том числе, на проведение аудита достоверности данных повторно)
Требуемые документы:
- отчет о результатах аудита достоверности данных (в составе заявки не предоставляется. Данный отчет составляется по итогам аудита, проведенного в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке));
- анкета производителя (соответствующая Форма);
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке: о согласии каждого из производителей на выполнение всех условий, указанных в столбце «Требования» данного пункта;
13
производитель (изготовитель, указанный в заявке участника закупки как изготовитель предлагаемого оборудования) должен выполнить условия, указанные в Приложении №3 Части 1 Тома 1 закупочной документации, необходимые для прохождения ядерной квалификации.
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть»
Требуемые документы:
Техническое предложение» (Форма 2), подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации, в том числе содержащее:
- наименование изготовителя и страны происхождения каждого предлагаемого товара;
- конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог («или эквивалент»);
- описание комплектации товара;
- указание количества товара
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки 