[33.20.39.100] Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии [28.13.14.129] Насосы для ядерных установок прочие, не включенные в другие группировки [28.13.14.192] Насосы для радиохимического производства
Supply of auxiliary housing pumps for Paks-2 NPP power plant No. 5, 6. (Lot № 24097/529)
Позиция №1 Насос подачи борированной воды на очистку Q=50м?/ч H=80м H=1,2МПа Раствор борной кислоты 17-20г/дм? tмаксПерекачСр=60°C P=30кВт U=0,4кВ F=50Гц ИТТ PKS2.B.P000.&.&&&&&&&&&&&&.000.SG.0009.R B04 3 2 QA2 Заказчик: АО АСЭ
8 796 743,77 EUR в том числе НДС
Идёт приём заявок
Позиция №2 Насос подачи борированной воды на очистку Q=50м?/ч H=80м H=1,2МПа Раствор борной кислоты 17-20г/дм? tмаксПерекачСр=60°C P=30кВт U=0,4кВ F=50Гц ИТТ PKS2.B.P000.&.&&&&&&&&&&&&.000.SG.0009.R B04 3 2 QA2 Заказчик: АО АСЭ
Остальные и более подробные условия запроса предложений
содержатся в документации о закупке,
являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
Порядок регистрации на сайте:
Порядок регистрации претендентов на участие в процедуре закупки
по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение"
на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в процедуре закупки и на предварительный
квалификационный отбор (если предусмотрен) подаются в электронной форме
претендентами на участие в процедуре закупки посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место и порядок проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке Fabrikant
в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном
регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с
условиями и требованиями документации по запросу предложений.
Критерий выбора победителя:
Победителем запроса предложений признается допущенный участник,
предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности
критериев, объявленных в документации о закупке.
Сведения о праве Организатора закупки (Заказчика) отменить процедуру:
Организатор закупки по решению заказчика может отменить Запрос предложений
в любое время вплоть до подведения итогов закупки, но только в случаях,
предусмотренных ЕОСЗ.
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки
Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству
Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет
право, но не обязанность заключить договор с победителем процедуры
закупки
Лот №1,
Supply of auxiliary housing pumps for Paks-2 NPP power plant No. 5, 6. (Lot № 24097/529)
Поставку насосов вспомогательного корпуса для сооружения энергоблоков № 5, 6 АЭС «Пакш-2» (Лот № 24097/529)
Предмет договора по лоту:
Supply of auxiliary housing pumps for Paks-2 NPP power plant No. 5, 6. (Lot № 24097/529)
Категория продукции:
[33.20.39.100] Услуги по монтажу оборудования для объектов использования атомной энергии
[28.13.14.129] Насосы для ядерных установок прочие, не включенные в другие группировки
[28.13.14.192] Насосы для радиохимического производства
Начальная (максимальная) цена договора:
8 796 743,77 EUR (в том числе НДС) 6 926 569,86 EUR (без НДС)
Условия поставки:
В соответствии с проектом договора
Условия оплаты:
В соответствии с проектом договора
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5% до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее дней с даты его заключения
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);
быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей);
быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
б) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица);
если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
в) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
г) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);
д) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;
- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью
или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом
а) копии документов о государственной регистрации из следующих:
- для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ);
- для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП).
Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/;
- для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
- для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на официальный язык закупки;
2
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ:
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных участников);
если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства:
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных участников);
- иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников)
Требуемые документы:
е) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту нахождения участника закупки и месту исполнения договора.
Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая:
- положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;
- наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки
3
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
ж) заполненное участником закупки по форме 1 "Заявка на участие в закупке" подтверждение:
- о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом);
4
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 "Заявка на участие в закупке" подтверждение:
- об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
- о неприостановлении деятельности участника закупки;
5
отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ:
для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Требуемые документы:
з) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
- отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
6
не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации:
участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
Требуемые документы:
и) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
л) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников;
к) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации;
7
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, указанной в разделе 3 настоящей части закупочной документации.
Требуемые документы:
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) ) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации
8
отсутствие сведений об участнике (субподрядчике/соисполнителе) закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
- в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;
Требуемые документы:
Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно
9
Наличие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке у участника закупки и привлекаемых субподрядчиков / соисполнителей / изготовителей подписанного плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям и выполнение всех запланированных корректирующих действий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли:
реализация на дату окончания подачи заявки мероприятий по устранению коренных причин несоответствий (при наличии несоответствий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли) участником закупки, привлекаемыми им субподрядчиками / соисполнителями / изготовителями [при установлении требования]:
наличие подписанных со стороны заказчиков по договорам планов корректирующих действий согласно распорядительного документа Корпорации для всех выявленных несоответствий, по которым от даты направления уведомления прошло более 60 календарных дней;
выполнение всех запланированных корректирующих действий согласно распорядительному документу Корпорации (в соответствии с ранее подписанными планами корректирующих действий), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней.
В расчет берутся несоответствия по продукции, удовлетворяющие всем нижеперечисленным критериям:
- имеющие значимость «критическое» или «значительное» согласно распорядительному документу Корпорации;
- имеющие способ устранения согласно распорядительному документу Корпорации: «ремонт» и/или «замена» и/или «доработка» или если способ устранения не определен;
- имеющие любой статус, кроме «аннулирован», «завершен»;
- выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- допущенные при исполнении ранее заключенных договоров по продукции, код которой совпадает с кодом закупаемой продукции (согласно классификатору ОКПД 2), информация о коде ОКПД 2 по ранее заключенному договору представлена в позиции ГПЗ, на основании которой был заключен договор.
Не учитываются несоответствия:
выявленные в ходе аудитов достоверности данных I, II, III стороны согласно распорядительному документу Корпорации по управлению несоответствиями;
по которым имеются обоснованные возражения подрядчика / поставщика или привлекаемого субподрядчика / соисполнителя / изготовителя, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного / исполняемого подрядчиком / поставщиком или привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем / исполнителем, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии несоответствия либо о том, что несоответствие возникло не по вине организации - участника закупки либо не по вине привлекаемого субподрядчика / соисполнителя / изготовителя.
Требуемые документы:
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора согласие на выполнение требований по управлению несоответствиями, невыполнение которых может привести к отклонению в последующих закупочных процедурах по данному отборочному требованию и на использование ЕОС-Качество в соответствии с распорядительным документом Корпорации, в том числе от привлекаемых субподрядчиков / соисполнителей / изготовителей, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации.
Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
Источником информации о несоответствиях, возникших при исполнении ранее заключенных договоров, а также о статусе планов корректирующих действий, статусе выполнения корректирующих действий является ЕОС-Качество.
10
Наличие на дату окончания срока подачи заявок выполненного плана компенсирующих мероприятий по устранению просрочек ключевых событий, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли:
отсутствие просрочек ключевых событий договоров при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли
либо
реализация мероприятий по устранению просрочек ключевых событий договоров (при наличии просрочек, возникших при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли):
наличие у участника закупки согласованного со стороны заказчика по договору плана корректирующих мероприятий для всех просрочек ключевых событий, по которым от плановой даты выполнения (согласно условиям договора) прошло более 30 календарных дней, но не менее 20 рабочих дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли);
выполнение участником закупки всех просроченных ключевых событий, прогнозный срок выполнения которых (в соответствии с согласованными планами корректирующих мероприятий) наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли);
выполнение участником закупки всех корректирующих действий (в соответствии с согласованными планами корректирующих мероприятий), плановый срок выполнения которых наступает ранее чем за 30 календарных дней (в случае наличия просрочек при выполнении заказов Корпорации и организаций атомной отрасли).
В расчет берутся только просрочки ключевых событий согласно предмету закупки, выявленные за предыдущие 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Не учитываются:
закрытые просрочки ключевых событий (т.е. выполненные ключевые события, в т.ч. и с просрочкой);
мероприятия, выполненные на дату окончания подачи заявок (в т.ч. выполненные с просрочкой);
просрочки ключевых событий, по которым имеются обоснованные возражения поставщика, зафиксированные в соответствии со способами, установленными положениями заключенного договора, исполненного / исполняемого поставщиком, или вступившее в законную силу решение суда, в котором имеются выводы об отсутствии просрочки либо о том, что просрочка возникла не по вине организации - участника закупки.
Требуемые документы:
Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
Источником информации для проверки является отчет из ЕОС-Закупки по участникам закупочной процедуры.
11
наличие права распоряжения предлагаемым оборудованием (по номенклатуре спецификаций (Приложения №№1.1, 1.2 к Части 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации)) и/или согласия изготовителя данного оборудования, либо полномочного представителя такого изготовителя на предложение оборудования (по номенклатуре спецификаций (Приложения №№1.1, 1.2 к Части 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации)) в рамках настоящей закупки, в том числе подтверждения гарантийных обязательств, проведения шеф-монтажа, в срок и на условиях настоящей документации.
Требуемые документы:
если участник не является изготовителем предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»):
- документы, подтверждающие право распоряжения предлагаемым оборудованием указанного изготовителя (договор купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.)
и/или
- документ от изготовителя, подтверждающий согласие такого изготовителя оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») на предложение оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в рамках настоящей закупки, в том числе подтверждения гарантийных обязательств, проведения шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в срок и на условиях настоящей закупочной документации, а именно: свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации
и/или
- документы его полномочного представителя, подтверждающие согласие такого полномочного представителя данного изготовителя оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») на предложение оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в рамках настоящей закупки, в том числе подтверждения гарантийных обязательств, проведения шеф-монтажа и/или шеф-наладки, в срок и на условиях настоящей закупочной документации, а именно:
копии дилерских договоров и/или копии дистрибьюторских договоров и т.п. и свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации.
По данным документам должна прослеживаться полностью цепочка от участника закупки до такого изготовителя оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»), предлагаемого в рамках настоящей закупки
12
Наличие опыта поставок:
(учитывается только опыт участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2022-2025 гг. (до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) поставки продукции на общую сумму не менее 2 643 000,00 евро без НДС, в том числе:
a) поставки оборудования, важного с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющего контроль изготовления* в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран и/или насосного оборудования на общую сумму не менее 2 549 000,00 евро без НДС (в данную сумму не входит опыт поставки оборудования, важного с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющего контроль изготовления* в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран, учтённый в пункте б)).
б) для подтверждения опыта поставки общепромышленного оборудования, участник должен иметь опыт поставки товаров в соответствии с подклассом 28.1 «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» и/или поставки оборудования, важного с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющего контроль изготовления* в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран на общую сумму не менее 94 000,00 евро без НДС. (в данную сумму не входит опыт поставки оборудования, важного с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации участника закупки и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющего контроль изготовления* в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран, учтённый в пункте а)).
* требование по контролю изготовления применяется, если контроль изготовления предусмотрен требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран.
Требуемые документы:
справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов:
- документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень поставленного оборудования;
- при указании в заявке на участие в закупке опыта поставки оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по ФНП - класс безопасности поставленного оборудования ____ (указываются ФНП в зависимости от ОИАЭ, на безопасность которого влияет предлагаемое оборудование);
- документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
- стоимость переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
- документ, подтверждающий участие в данной поставке участника закупки, подписанный представителем заказчика по договору, содержащий следующие сведения:
- реквизиты договора (номер и дата);
- наименование оборудования по договору;
- конечный объект, на который поставлено оборудование;
- наименование участника закупки.
В случае, если по представленным документам не прослеживается полностью цепочка от конечного заказчика до изготовителя оборудования, то в составе заявки также представляются указанные документы, подтверждающие состав и исполнение поставок, по которым данную цепочку возможно проследить
13
Российский изготовитель предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по НП-001 должен иметь лицензии, действующие на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующие на момент изначально установленного в извещении о проведении закупки и настоящей документации срока окончания подачи заявок), выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, изготовителю оборудования, дающие право на изготовление оборудования по предмету закупки в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» документации.
Требуемые документы:
Копии лицензий, выданных изготовителю оборудования, дающие право на изготовление оборудования в соответствии с технической частью документации с приложением УДЛ.
Если лицензия заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новая лицензия не представлена, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшая лицензия и документы, подтверждающие запрос новой лицензии с подтверждением о приеме такого запроса от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
14
Наличие опыта изготовления:
Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2022-2025 гг. (до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) работы по изготовлению оборудования, важного с точки зрения ядерной безопасности АЭС (по нормам и правилам страны юридической регистрации изготовителя оборудования и/или страны изготовления оборудования и/или страны использования оборудования), имеющего контроль изготовления* в соответствии с требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран и/или насосного оборудования в количестве не менее 1 (одной) единицы.
*требование по контролю изготовления применяется если контроль изготовления предусмотрен требованиями и инструкциями по ядерной/атомной безопасности данных стран.
Требуемые документы:
справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов:
- документов, подтверждающих состав выполненных поставок, работ, услуг по договору, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень изготовленного оборудования;
- при указании в заявке на участие в закупке опыта поставки оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по ФНП - класс безопасности изготовленного оборудования ____ (указываются федеральные нормы и правила в зависимости от ОИАЭ, на безопасность которого влияет предлагаемое оборудование);
- документов, подтверждающих передачу изготовленного оборудования, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:
- реквизиты договора (номер и дата);
- перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования;
- при указании в заявке на участие в закупке опыта поставки оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по ФНП - класс безопасности изготовленного оборудования ____ (указываются федеральные нормы и правила в зависимости от ОИАЭ, на безопасность которого влияет предлагаемое оборудование);
- количество/стоимость изготовленного оборудования;
- документов, указывающих на изготовителя и подтверждающих изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащий следующие сведения:
- наименование изготовителя;
- подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;
- подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции, за исключением случая, если договором между заказчиком по договору и изготовителем не предусмотрено привлечение такого уполномоченного органа;
ЛИБО если оценка соответствия оборудования осуществлялась в форме подтверждения соответствия (обязательной сертификации) – действующий сертификат соответствия в области использования атомной энергии или в системе ОИТ; при этом на момент подачи заявки срок, прошедший с момента выдачи сертификата соответствия на партию оборудования и единичные изделия не должен превышать трех лет (предусматривается только если в требовании по опыту изготовления в отношении каждого вида оборудования указано «не менее 1 (одной) единицы»)
При указании в заявке на участие в закупке опыта изготовления оборудования вида / типа оборудования без классов безопасности по ФНП предоставляются:
- результаты прохождения аудита достоверности данных - оценка не ниже 80 баллов согласно методике расчета балльной оценки при аудите достоверности данных, указанной в разделе 6 Порядка проведения аудита достоверности данных по отчету о результатах аудита достоверности данных - в составе заявки не предоставляется. Данный отчет составляется по итогам аудита, проведенного в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке));
- анкета производителя (соответствующая Форма);
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке: о согласии каждого из производителей на выполнение всех условий, указанных в столбце «Требования» данного пункта.
- документы, подтверждающие аттестованные в рамках правил и стандартов ресурсы и технологии: сварщиков (в соответствии с ПНАЭ Г-7-003) не менее одной единицы; контролеров (в соответствии с ГОСТ Р 50.05.11-2018) не менее одной единицы; технологии сварки (в соответствии с ГОСТ Р 50.04.03-2018) [только при закупках оборудования, работающего под давлением, при отсутствии опыта изготовления оборудования 2 и/или 3 классов безопасности по ФНП]
15
Отсутствие отзыва согласования программы обеспечения качества изготовителя (ПОК (И)):
У изготовителя, указанного в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, согласование генеральным подрядчиком (при строительстве АЭС по контракту с внешним заказчиком (иностранным заказчиком)) / внутренним заказчиком ПОК (И) по предлагаемому оборудованию не должно быть отозвано.
Требуемые документы:
Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
Решение о соответствии установленному требованию принимается в следующих случаях:
- при отсутствии отзыва согласования ЭО / Генеральным подрядчиком / Внутренним заказчиком ПОК (И) по предлагаемому оборудованию на дату окончания подачи заявок;
- при наличии информации в реестре отозванных согласований программ обеспечения качества, но подтверждении ЭО / Генеральным подрядчиком / Внутренним заказчиком при выездной проверке, проведенной до даты окончания подачи заявок, выполнения изготовителем всех корректирующих мероприятий, у которых на дату окончания подачи заявок наступил срок выполнения;
16
Прохождение аудита достоверности данных:
производитель (изготовитель, указанный в заявке участника закупки как изготовитель предлагаемого оборудования, далее – производитель или изготовитель), в отношении которого в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке) проводится данный аудит, должен:
– по результатам аудита достоверности данных получить оценку не ниже 80 баллов согласно методике расчета балльной оценки при аудите достоверности данных, указанной в разделе 7 Порядка проведения аудита либо (при указании в заявке на участие в закупке опыта изготовления оборудования, не являющегося важным с точки зрения ядерной безопасности АЭС согласно пункту 3.3) документации о закупке не ниже 80 баллов согласно методике расчета балльной оценки при аудите достоверности данных, указанной в разделе 7 Порядка проведения аудита;
– пройти аудит в соответствии с Порядком проведения аудита (Часть 4 Тома 1 документации о закупке);
– быть согласен
на прохождение аудита достоверности данных,
на прием группы по аудиту (при прохождении дистанционного аудита достоверности данных прием группы по средствам ВКС и ИКТ) в заявленный период времени при соблюдении данной группой пропускного и внутриобъектового режимов, утвержденных локальными нормативными актами проверяемого производителя (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или страны по месту нахождения производителя,
на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий при отсутствии обоснованных ограничений на фото и видеосъемку на объекте (при прохождении дистанционного аудита достоверности данных - на фото- и видеофиксацию по средствам ВКС и ИКТ), установленных локальными нормативными актами проверяемого производителя (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или страны по месту нахождения производителя,
на предоставление заполненного опросного листа по требованиям, отнесенным к камеральной проверке и подтверждающей соответствие документации до проведения дистанционного аудита (камеральная проверка), при прохождении дистанционного аудита достоверности данных,
на тестирование ИКТ до начала дистанционного аудита достоверности данных в установленном порядке,
на предоставление фото, видео передачи сведений в режиме реального времени производителем для проведения виртуальной проверки в установленном порядке, при прохождении дистанционного аудита достоверности данных,
на подписание в установленном порядке отчета о результатах аудита достоверности данных,
на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах и в открытом доступе,
на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных (в том числе, на проведение аудита достоверности данных повторно).
Требуемые документы:
- отчет о результатах аудита достоверности данных (в составе заявки не предоставляется. Данный отчет составляется по итогам аудита, проведенного в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке));
- анкета производителя (соответствующая Форма);
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке: о согласии каждого из производителей на выполнение всех условий, указанных в столбце «Требования» данного пункта;
17
Наличие права распоряжения предлагаемым оборудованием в части использования авторских и иных исключительных прав (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») в рамках настоящей закупки, а именно подтверждения (если это необходимо для изготовления и поставки товара Заказчику* в Место поставки** для последующего использования товара на площадке АЭС Владельцем АЭС*** в рамках исполнения договора (договоров) по результатам Закупки):
- получения/наличия согласия авторов объектов авторских прав и иных владельцев исключительных прав, которые не принадлежат изготовителю единолично.
- наличия права использования указанных объектов авторских и иных исключительных прав,
- отсутствие обременений и нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, а также материальные носители, в которых выражены указанные результаты
* филиал АО АСЭ в Венгрии, расположенный на территории Венгрии, (Юридический адрес: Венгрия, 7030 Пакш, Индустриальный парк, кадастровый №4703/40, номер регистрации филиала № 17-17-000011, налоговый номер № 25179398-2-17);
** склад/терминал/площадка Заказчика на территории Строительной площадки АЭС, расположенной по адресу: Венгрия, 7030 г. Пакш, кадастровый № 8803/16;
*** Акционерное общество Paks II. Nuclear Power Plant Private Company Limited by Shares, Paks II. Ltd. (прежнее наименование MVM Paks II, Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares), а также его законные правопреемники.
Оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
Требуемые документы:
Техническое предложение» (Форма 2), подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации, в том числе содержащее:
- наименование изготовителя и страны происхождения каждого предлагаемого товара;
- конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог («или эквивалент»);
- описание комплектации товара;
- указание количества товара
2
Предлагаемое к поставке оборудование не ниже 3 класса безопасности по НП-001 должно быть сконструировано разработчиком, имеющим лицензию, действующую на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок – действующие действующую на момент изначально установленного в извещении о проведении закупки и закупочной документации срока окончания подачи заявок), выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разработчику оборудования (юридическому лицу, координирующему работу исполнителей составных частей разработки и отвечающему за разработку оборудования в целом), дающие право на конструирование оборудования (при выполнении работ российским разработчиком) по предмету закупки в соответствии с Приложением №2 «Техническая часть» к извещению о проведении закупки/документации о закупке
Требуемые документы:
Копии лицензий, выданных разработчику оборудования/ изделий/ комплектующих/ полуфабрикатов, дающие право на конструирование оборудования/ изделий/ комплектующих/ полуфабрикатов в соответствии с технической частью документации, с приложением УДЛ.
Если лицензия заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новая лицензия не представлена, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшая лицензия и документы, подтверждающие запрос новой лицензии с подтверждением о приеме такого запроса от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует
их рассмотрение организатором данной процедуры закупки 