Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 75696"
|
|
|
Организатор процедуры: | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Северо-Кавказское аэрогеодезичеслое предприятие", Россия, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект Горького,4 |
Контактное лицо: | Трофимов Олег Львович
|
Предмет договора (ОКДП): | Ремонт крыш и кровель Ремонт кровли ( 100 кв. м )два 3-х этажных дома. Покрытие мягкое, рулонное. |
Количество и единицы измерения: | 100 кв. м |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Оплата после подписания Акта выполненых работ |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Ставропольский край ,г. Пятигорск , ул. Сельская 3 и ул. Ессентукская 66-а (дома соседние ).Приобретение материалов за счет Исполнителя . Доставка материалов и оборудования с обязательным извещением. Доставка обрудования , материалов , рабочих , уборка строительного мусора входит в сумму договора .Сроки выполнения договора : октябрь 2011 г. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения предмета договора : октябрь 2011 г.Оплата после подписания Акта выполненных работ. |
Дата публикации: | 19.09.2011 10:50 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора , Квалифмкация участников торгов, Срок и объём предоставления гарантии качества работ , Предоставление гаранпии качеспва используемого материала. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.09.2011 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.10.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 75696" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Соотвествие участника размещения заказов требованиям , установленным в соответсвии с законодательством РФ к лицам , осуществляющим выполнение работ , являющихся предметом договора.Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица , частного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства . Неприостановление деятельности участника аукциона в порядке , предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях , на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Электронные копии учредительных документов, Выписки из ЕГРЮЛ. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 357550 , Российская Федерация , Ставропольский край , г. Пятигорск , пр. Горького , 4 , тел. 8(8793) 36-37-50 , факс 97-37-86 , E-mail:skagp@rambler.ru |
Председатель комиссии: | Воронин С . К . -Заместитель Генерального директора ФГУП '" Cев .-Кав .АГП " |
Члены комиссии: | Тараканов В . М . -начальник ППО , Орлов Ю . И . -начальник СС , Трофимов О . Л . - ведущий инженер |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 10 / 127
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 94
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0