|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 61347"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокат профильный
Поставка строительных материалов
1) Профилированный лист.
Характерные особенности – оцинкованный, высота гребня = 20-30мм, высота листа = 2000мм, ширина листа = 1050-1100мм, толщина листа = 0.5мм, производство = Россия.
Цвет – темно-зеленый с одной стороны, грунтовка с другой стороны.
2) Труба профильная сталь 3.
Характерные особенности – 2х25х40мм.
Длина кусков = 6 метров
3) Полоса сталь 3.
Характерные особенности – 4х30мм.
Длина кусков = 4-6 метров
Состав лота:
1) Профилированный лист = 260 шт.
2) Труба профильная = 570 метров погонных.
3) Полоса = 50 кг.
|
| Файл с описанием: | 
описание продукции.docx (11 Кб)
В состав лота входит:
1) Профилированный лист = 260 шт.
2) Труба профильная = 570 метров погонных.
3) Полоса = 50 кг. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 174 870,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 174 870,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100% - после поставки товара и подписания товарной накладной.
Транспортировка входит в указанную стоимость. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Москва, ул. Образцова, д. 38
Срок поставки товара – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора. |
| Дата публикации: | 15.06.2011 10:08 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | - цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.06.2011 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.06.2011 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 61347" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2) Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период.
3) Копии сертификатов и лицензий, регламентирующих деятельность компании. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38 |
| Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
| Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Дмитриева Ю.В. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 2 / 189
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 74
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.