Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1410956"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604587465 |
Организатор процедуры: | Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго", Россия, 622002, Свердловская область, Нижний Тагил, Российская Федерация |
Контактное лицо: | Мосиенко Владимир Николаевич Начальник УС и ОЗП |
Регистрационный номер плана: | 2150151444 |
Номер позиции плана: | 136 |
Предмет договора (ОКПД2): | [29.10.59.390] Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки Поставка автомобиля УАЗ-39094 (Фермер) для нужд МУП «Тагилэнерго». |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство автомобилей специального назначения |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 660 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 660 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | По безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Условия оплаты: 30% - предоплата, 70% - по уведомлению о готовности к отгрузке. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Доставка: до гаража МУП «Тагилэнерго» в г.Нижний Тагил по адресу ул.Кирова,19.
Поставка осуществляется за счет Поставщика. Приемка осуществляется с 9-00 до 16-00 только в рабочие дни. Уведомление о дате и времени прибытия – обязательно. Уведомление производится телефонограммой по номеру телефона диспетчерской МУП «Тагилэнерго»: 8 (3435) 230-249. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
Дата публикации: | 27.12.2016 14:56 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.12.2016 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.12.2016 14:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1410956" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1.Быть правомочным заключать договор;
2.Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, являющиеся предметом заключаемого договора;
3.Обеспечивать выдачу паспортов и иных обязательных документов на поставленную продукцию, являющуются предметом заключаемого договора;
4.Не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); на имущество Поставщика не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;
5.Не иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
6.Сведения о Поставщике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренной статьёй 5 №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень документов для подтверждения поставщиком соответствия выше установленным требованиям (заверенные надлежащим образом копии):
1.Устав предприятия (полностью).
2.Копия свидетельства о государственной регистрации;
3.Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4.Выписка предприятия из ЕГРЮЛ (за последние 6 мес.), (на бумажном носителе копия заверенная нотариально либо оригинал);
5.Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор:
- для лица, действующего без доверенности: приказ о назначении, протокол избрания (назначения) на должность, либо решение;
- для лица, действующего по доверенности – доверенность. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 4 / 21
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 370
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0