Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1409762"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604498954 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ НАНОТЕХ", Россия, 600031, Владимирская область, Владимир, 600031, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ВЛАДИМИР, Г ВЛАДИМИР, УЛ ДОБРОСЕЛЬСКАЯ, Д. 224Д |
Заказчик: | АО "РМ Нанотех" |
Контактное лицо: | Чернова Екатерина Руководитель группы закупки и конкурсных процедур |
Регистрационный номер плана: | 2150134996 |
Номер позиции плана: | 89 |
Предмет договора (ОКПД2): | [28.12.12] Двигатели гидравлические и пневматические вращательного действия Пневмооборудование FESTO |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 1 916 973,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 916 973,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Безналичный расчет. Оплата по факту поставки. Отсрочка от 30 до 60 календарных дней с даты приемки.
Иные условия оплаты не рассматриваются |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара силами и за счет поставщика по адресу Заказчика (60031, г. Владимир, ул. Добросельская, 224д).
Срок поставки оборудования – не более 6 (шести) недель
Срок поставки ремкомплекта (ЗИП) – не более 4 (четырех) недель
Подробные условия прописаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и в Разделе VI ПРОЕКТ ДОГОВОРА. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
Сроки выполнения предмета договора: | в течение одного календарного года |
Дата публикации: | 15.12.2016 12:44 |
Критерии оценки котировочных заявок: | наименьшая стоимость предложения |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.12.2016 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 12.01.2017 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1409762" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2) Не приостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
3) Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято.
4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительные требования могут быть указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п. 14 Раздела III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1
С извещением ознакомились - 20 / 91
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 468
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0