|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1405817"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604350441 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ НАНОТЕХ", Россия, 600031, Владимирская область, Владимир, 600031, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ВЛАДИМИР, Г ВЛАДИМИР, УЛ ДОБРОСЕЛЬСКАЯ, Д. 224Д |
| Контактное лицо: | Чернова Екатерина
Руководитель группы закупки и конкурсных процедур |
| Регистрационный номер плана: | 2150134996 |
| Номер позиции плана: | 85 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [28.13.1] Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
Поставка шестеренчатого насоса с магнитной муфтой |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство прочих насосов и компрессоров |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 175 416,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 175 416,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет. Оплата по факту поставки.
Преимущественно отсрочка 60 календарных дней с даты приемки продукции, но не менее 30 календарных дней.
Иные условия оплаты не рассматриваются. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара силами и за счет поставщика по адресу Заказчика (60031, г. Владимир, ул. Добросельская, 224д).
Подробные условия прописаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и в Разделе VI ПРОЕКТ ДОГОВОРА. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | желаемый срок поставки не более 12 недель |
| Дата публикации: | 18.11.2016 17:21 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Наименьшая цена |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.12.2016 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 08.12.2016 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1405817" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2) Не приостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
3) Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято.
4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительные требования могут быть указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Опись всех документов, входящих в состав заявки по форме №1 Раздела IV Формы документов;
2)Заявка на участие по форме №2 Раздела IV Формы документов
3)Сведения об участнике по форме №3 Раздела IV Формы документов;
4)Технико-коммерческое предложение по форме №4 Раздела IV Формы документов;
5)Протокол разногласий к проекту договора по форме №5 Раздела IV Формы документов (в случае, если Участник не имеет разногласий по проекту договора, он в любом случае должен предоставить указанную форму с пометкой «разногласий по проекту договора не имеем»).
6)Заполненный проект договора (в редактируемом формате)
7)Декларация о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме №6 Раздела IV Формы документов [только если Участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства].
8)Заявка и все Приложения к ней из Раздела IV Формы документов в редактируемом формате.
1)Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки: выписка из ЕГРЮЛ[для юр.лиц];
- выписка из ЕГРИП [для ИП];
- заверенные участником, копии документов, удостоверяющих личность [для иных физ.лиц];
2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица;
3) Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в документации о закупке в соответствии с пунктом 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» (допускается предоставление декларации/письма, подготовленного в свободной форме с подтверждением соответствия вышеуказанным требованиям);
4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6) налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения [только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы] на последнюю отчетную дату;
7) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
8) копия информационного письма Госкомстата об учете в ЕГРПО;
9) копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенная печатью организации (В случае, если в устав были внесены изменения, необходимо приложить документы об утверждении вносимых изменений (протоколы собрания учредителей, решения единственного участника и т.д.);
10) заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.);
11)документы на предлагаемый товар. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.