|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1396798"
|
|
|
| Организатор процедуры: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОДВИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК", Россия, 164902, Архангельская область, Новодвинск |
| Контактное лицо: | Канаев Сергей
Заместитель директора |
| Регистрационный номер плана: | 2150128289 |
| Номер позиции плана: | 30 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [42.9] Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений
запрос ценовых котировок
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на выполнение работ
на строительство (устройство) искусственного наружного освещения на участке Ширшинского шоссе в г. Новодвинске (IV-й этап) –
Устройство дорожного ограждения
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Строительство инженерных коммуникаций |
| Количество и единицы измерения: | 433 пог. м |
| Цена за единицу: | 1 030 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 030 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Предоплата на выполнение работ не предусмотрена. Окончательный расчет за фактическое выполнение работ производится не позднее 40 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, акта по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Оплата производится только по безналичному расчету в российских рублях. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Подрядчик приступает к выполнению работ, на следующий день после подписания настоящего Договора и выполняет их (включая благоустройство) до 15.11.2016 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Подрядчик приступает к выполнению работ, на следующий день после подписания настоящего Договора и выполняет их (включая благоустройство) до 15.11.2016 г. |
| Дата публикации: | 16.09.2016 09:31 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.09.2016 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.09.2016 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1396798" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником Запроса котировок (цен) в электронной форме может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
Участник процедуры Закупки должен отвечать следующим требованиям:
- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
- не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
- не должен иметь фактов уклонения от заключения договоров, в случае признания его Победителем по итогам закупочных процедур и не должен иметь фактов расторжения договора в судебном порядке;
- должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора.
Требования к Участникам закупки предъявляются в равной мере ко всем Участникам закупки.
Заказчик вправе на любом этапе проверить соответствие Участников закупки требованиям, установленным в настоящей Документации о запросе котировок (цен) в электронной форме.
При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Закупки Заявке на участие в запросе котировок (цен) в электронной форме, несоответствия Участника Закупки требованиям, установленным настоящей Документацией о запросе котировок (цен) в электронной форме к Участнику Закупки, несоответствия товара, требованиям, предъявляемых настоящей Документацией о запросе котировок (цен) в электронной форме к услугам, являющимся предметом Закупки, Заказчик или Комиссия (ЦЗК) могут отстранить такого Участника Закупки от дальнейшего участия в Запросе котировок (цен) в электронной форме на любом этапе его проведения. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) необходимые лицензии или свидетельства СРО о допуске к видам работ, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.
2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (указать в декларации приложение № 5);
3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке (указать в декларации приложение № 5);
4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято (указать в декларации приложение № 5).
5) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом (указать в декларации приложение №5).
6) Предоставить анкету участника размещения заказа (согласно Приложению №2);
7) Предоставить устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (копия заверенная);
8) Предоставить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки (копия заверенная); |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.