Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1396556"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604097087 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РМ НАНОТЕХ", Россия, 600031, Владимирская область, Владимир, 600031, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ВЛАДИМИР, Г ВЛАДИМИР, УЛ ДОБРОСЕЛЬСКАЯ, Д. 224Д |
Контактное лицо: | Чернова Екатерина Руководитель группы закупки и конкурсных процедур |
Регистрационный номер плана: | 2150134996 |
Номер позиции плана: | 65 |
Предмет договора (ОКПД2): | [28.1] Машины и оборудование общего назначения Поршневой пневматический насос вертикального исполнения для вязких жидкостей |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство прочих насосов и компрессоров |
Количество и единицы измерения: | 2 шт. |
Цена за единицу: | 187 210,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 374 420,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Безналичный расчет. Отсрочка платежа 100% не менее 30 календарных дней, преимущественно – 60 календарных дней |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара силами и за счет поставщика.
Желаемый срок поставки – не более 90 календарных дней |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
Сроки выполнения предмета договора: | желательный срок не более 90 календарных дней |
Дата публикации: | 14.09.2016 15:15 |
Критерии оценки котировочных заявок: | наименьшая стоимость предложения |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.09.2016 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 03.10.2016 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1396556" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) Непроведение ликвидации участника процедур закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2) Не приостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.
3) Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в закупке не принято.
4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительные требования могут быть указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
Документы, прилагаемые к заявке: | В состав заявки должны входить следующие обязательные документы:
1) Опись всех документов, входящих в состав заявки (форма 1 Раздела IV);
2) Заявка на участие (форма 2 Раздела IV)
3) Сведения об участнике (форма №3 Раздела IV)
4) Технико-коммерческое предложение (форма №4 Раздела IV);
5) Протокол разногласий к проекту договора по форме №5 Раздела IV (в случае, если Участник не имеет разногласий по проекту договора, он в любом случае должен предоставить указанную форму с пометкой «разногласий по проекту договора не имеем»). В случае наличия разногласий по договору Заказчик вправе не рассматривать их. Если какие-либо разногласия, включенные в «обязательные условия по договору» противоречат основным условиям закупки или неприемлемы для Заказчика, Заказчик вправе отклонить заявку такого Участника.
6) Заполненный проект договора (в редактируемом формате)
7) Декларация о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме №6 Раздела IV Формы документов [только если Участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства].
8) Редактируемая версия заявки со всеми приложениями Раздела IV Формы документов.
9) Редактируемые файлы заявки со всеми приложениями
К заявке должны быть приложены следующие документы, которые являются обязательными:
1) Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки выписка из ЕГРЮЛ [для юридических лиц]; выписка из ЕГРИП [для индивидуальных предпринимателей]; заверенные участником, копии документов, удостоверяющих личность [для иных физических лиц];
2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица.
3) Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, указанным в документации о закупке в соответствии с пунктом 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» (допускается предоставление декларации/письма, подготовленного в свободной форме с подтверждением соответствия вышеуказанным требованиям);
4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6) налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения [только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы] на последнюю отчетную дату;
7) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
8) копия информационного письма Госкомстата об учете в ЕГРПО;
9) копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенная печатью организации;
10) заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.);
11) документы, подтверждающие качество предлагаемого товара |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |