|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1385167"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31603842309 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 410004, Саратовская область, Саратов г, 410004, ОБЛ САРАТОВСКАЯ,Г САРАТОВ,УЛ ИМ ЧЕРНЫШЕВСКОГО Н.Г., дом 59 |
| Контактное лицо: | Васильев Николай Николаевич
Главный специалист по ИТ |
| Регистрационный номер плана: | 2160157041 |
| Номер позиции плана: | 14 |
| Предмет договора (ОКДП): | Картон коробочный марки В
|
| Предмет договора (ОКПД2): | [17.12.59.000] Картон немелованный прочий
Картон коробочный марки «В-1с» (или эквивалент) |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Количество и единицы измерения: | 50 т |
| Цена за единицу: | 23 732,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 186 600,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 100 % предоплата стоимости Товара (партии Товара) производится Заказчиком до его получения путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Валюта, используемая для расчетов с Поставщиком, - российский рубль. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: Самовывоз Товара со склада Поставщика транспортом и за счет Заказчика при условии нахождения склада Поставщика (либо места отгрузки Товара) на расстоянии не более 1 000 (одна тысяча) км до места нахождения Заказчика.
В случае нахождения места отгрузки Товара на расстояние более 1 000 км, Поставщик обязан обеспечить возможность получения Товара с соблюдением условия, указанного в абз. 1 настоящего пункта в течение срока действия договора.
Сроки поставки товара: В течение срока действия Договора поставки, заключенного с победителем закупки с даты его подписания до фактического исполнения сторонами обязательств по нему, но не более 6 (шести) месяцев.
Товар должен быть поставлен (передан для самовывоза) в полном объеме либо отдельными партиями (в соответствии с заявкой Покупателя) в сроки, указанные в заявке, а в случае отсутствия в заявке сроков, - не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявки. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Дата публикации: | 30.06.2016 17:26 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Единственным критерием оценки и сопоставления котировочных заявок является цена договора, предложенная участниками закупки. Победителем признается участник, заявка которого (по форме, составу и содержанию документов) соответствует требованиям, предусмотренным настоящей документацией, предложивший наименьшую цену исполнения договора поставки.
При наличии 2 (двух) заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.07.2016 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.07.2016 12:05 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1385167" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки (далее – Участник) должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом настоящей закупки, в том числе обладать гражданской правоспособностью на заключение договора по итогам закупки.
Участник закупки также должен отвечать следующим требованиям:
1) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не иметь решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
2) не являться участником, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи предложения от участника;
3) не иметь сведений о себе в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п. 1.11. закупочной документации Заказчика |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.