|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1366492"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31603392927 |
| Организатор процедуры: | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1", Россия, 350080, Краснодарский край, Краснодар, 350080, Г. КРАСНОДАР, УЛ ИМ. МАЧУГИ В.Н., Д. 182 |
| Контактное лицо: | Ишутин Виталий Владимирович
Генеральный директор |
| Регистрационный номер плана: | 2160165909 |
| Номер позиции плана: | 33 |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 97 790,04 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. |
| Предмет договора (ОКПД2): | [42.11.20] Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
Обслуживание светофорных объектов |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 977 904,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 977 904,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за выполненные работы осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ Заказчиком в течение 120-ти календарных дней с момента и на основании подписанных обеими сторонами актов приемки КС - 2 и КС - 3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: а/д г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края, км 136+286, 147+372, 149+823, 157+633, 162+930.
Сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента подписания договора Окончание: 31 декабря 2016 года |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Дата публикации: | 03.03.2016 19:48 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.03.2016 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.03.2016 08:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1366492" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
7) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.
8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим Законодательством РФ. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 11.1. Анкету участника запроса ценовых котировок (оформленную в соответствии с Приложением №2 к котировочной заявке).
11.2. Скан-Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме.
11.3. Скан-Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
11.4. Скан-Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11.5. Скан-Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на ЕИС извещения о проведении запроса ценовых котировок.
11.6. Скан-Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом).
11.7. Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности).
11.8. Скан-Копию документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).
Скан-Копию Документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).
11.9. Скан-Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений и налоговых санкций полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения на ЕИС.
11.10. Справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки указанным в (Приложение №3) данного Извещения запроса ценовых котировок, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Заявка должна быть подписана электронной-цифровой подписью (ЭЦП). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.