|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1355996"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31503124417 |
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Городская стоматологическая поликлиника №24", Россия, 194017, г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д.11 |
| Заказчик: | Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника № 24» |
| Контактное лицо: | Григорьева Наталия Александровна
заместитель генерального директора |
| Предмет договора (ОКДП): | Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое
Поставка стоматологической установки KaVo PRIMUS |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 1 227 510,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 227 510,00 руб. (НДС не облагается) |
| Условия оплаты: | осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта приемки-передачи товара на основании счета (счет-фактура), выставленного Поставщиком.
Авансирование по договору не предусмотрено. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 11.
Срок поставки товара: до 30 января 2016 года. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара: до 30 января 2016 года. |
| Дата публикации: | 21.12.2015 18:17 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении закупочной процедуры признается участник закупки, подавший заявку на участие, которая отвечает всем требованиям, установленным в закупочной документации, и в которой указана наиболее низкая цена товара (договора) |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.12.2015 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.12.2015 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1355996" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участники должны соответствовать требованиям, установленным законодательством и приведенным в п.1.7 закупочной документации.
1) быть правомочным заключить договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и(или) оформлению допуска на поставку товара, производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора:
- иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники: монтаж и наладка медицинской техники, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
3) обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции, сертификатов ГОСТ, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.) на продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора:
- Регистрационное удостоверение Минздрава России;
- Сертификат соответствия Госстандарта России;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Дополнительные требования к участникам закупки:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, входящие в состав заявки на участие в закупочной процедуре:
Участники закупки в составе заявки подают документы и сведения, перечисленные в п.3.3.1 Раздела 2 Части I закупочной документации |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.