|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1354354"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31503074884 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Курьяков Александр Михайлович
Заместитель начальника отдела |
| Предмет договора (ОКДП): | Оборудование для пайки и сварочное
Поставку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала на рабочем месте и гарантийное обслуживание сварочного аппарата TETRIX 551 AC/DC COMFORT activArc FWD инвертор TIG сварки |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 800 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 800 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за Оборудование осуществляется в два этапа:
- На первом этапе Заказчик перечисляет аванс в размере 40 % от общей стоимости Оборудования, в течение 7(семи) банковских дней с момента подписания Договора, на основании выставленного Поставщиком счета;
- Окончательный расчет в размере 60% осуществляется в течение 7(семи) банковских дней, после подписания сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных работ (оказанных услуг) на основании выставленного Поставщиком счета. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место приемки Оборудования: - 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57.
Срок поставки Оборудования: не более 20 календарных дней с даты заключения Договора.
Поставляемое Оборудование должно быть новым (год выпуска – 2015), не бывшим в употреблении, не подлежавшим ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, не допускается поставка выставочных и опытных образцов, а также Оборудования собранного из восстановительных узлов и агрегатов, по качеству и комплектности соответствует характеристикам, указанным в Спецификации поставляемого Оборудования и оказания сопутствующих услуг (Приложение № 1 к Договору).
- точность и надежность Оборудования должна восстанавливаться при проведении ремонтно-восстановительных работ;
- коэффициент технического использования не менее 0,85 при двухсменном режиме работы
Поставка оборудования и все сопутствующие услуги (Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладка, инструктаж персонала на рабочем месте и гарантийное обслуживание сварочного аппарата TETRIX 551 AC/DC COMFORT activArc FWD инвертор TIG сварки), необходимые для исполнения Договора осуществляются только гражданами РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Срок действия всех сертификатов, лицензий, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства. В случае, если поставляемое Оборудование произведено за пределами РФ, в счет-фактуре поставщика должна быть указана страна происхождения Оборудования и номер таможенной декларации. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Дата публикации: | 11.12.2015 08:49 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.12.2015 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.12.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1354354" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами, срок действия всех документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору (включая гарантийные обязательства);
-не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестрах недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Спецификация поставляемого Оборудования и оказания сопутствующих услуг (по форме Приложения №1 к Договору)
3) Сертификат происхождения оборудования.
4) Анкета участника по форме №2
5) Субъекты СМП - декларацию подтверждающую отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства (ФЗ №209-ФЗ от 24.07.07., ст. 4) форма №3.
6) Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса (форма №1) за последний период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в электронном виде).
7) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
8) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п. 15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 11.12.2015 08:49 № 1354354 от 18.01.2016
Контрагент: ООО "КОМПАНИЯ ВИСТЕК"
Цена: 795 943,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.