|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1346895"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ ЧЕРНИКОВА, Д. 44, ЛИТЕРА А |
| Контактное лицо: | Русаков Владимир Владимирович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Приборы прочие, устройства вспомогательные и принадлежности к приборам для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения
Электропечь СНОЛ 40/1200, Электрошкаф лабораторный
СНОЛ 58/350 |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 252 520,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 252 520,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В соответствии с проектом договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с проектом договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 24.10.2015 14:55 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.10.2015 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.11.2015 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1346895" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) Претендент должен быть правоспособным в полном объеме на участие в настоящей закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;
2) Претендент должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки, иметь необходимые лицензии, свидетельства, сертификаты;
3) не проводится ликвидация Претендента - юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании Претендента – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие необходимых для исполнения договора ресурсов;
5) не приостановлена деятельность Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи им заявки на участие в закупке;
6) отсутствуют документально подтвержденные нарушения Претендентом договорных обязательств по предыдущим договорам с Заказчиком, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки Продукции.
7) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренном действующим законодательством РФ;
8) У Претендента отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника.
Дополнительные требования могут быть указаны в информационной карте закупки, являющейся частью Закупочной Документации. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с закупочной документацией |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 10 / 207
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 82
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.