|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1345446"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Московский филиал федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ», Россия, 127018, Москва, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 |
| Заказчик: | Московский филиал федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» |
| Контактное лицо: | Гапоненко Владимир Викторович
Директор филиала |
| Предмет договора (ОКДП): | Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л)
Поставка автошин марки «MICHELIN» для автомобиля марки «AUDI A8L» |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Количество и единицы измерения: | 4 шт. |
| Цена за единицу: | 243 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 974 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | оплата товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, на основании счета, выставленного поставщиком. |
| Источник финансирования: | Не определен |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | поставка товара осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты, путем доставки товара поставщиком до склада Заказчика (МскФ ФГУП «ЦентрИнформ») по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А, стр. 8, в соответствии с графиком работы Заказчика (ежедневно с 09:30 до 18:15 по Московскому времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных нерабочих дней в соответствии с законодательством РФ). Поставка товара осуществляется единовременно (одной партией) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения поставщиком суммы предварительной оплаты в размере 100% стоимости товара. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 16.10.2015 16:51 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.10.2015 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.10.2015 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1345446" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | участником запроса котировок цен может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют нижеследующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, являющегося предметом закупки;
- требованиям о непроведении ликвидации участника закупки, отсутствии в отношения него решения арбитражного суда о признании его банкротом, а также отсутствии решения об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
- требованию об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- требованию о наличии между членами объединения, являющегося коллективным участником закупки, соглашения (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективного участника закупки. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора (о понятии коллективного участника закупки и особенностях его участия в закупке - см. Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ»);
- требованию о наличии правомочий у участника закупки (лица, заключающего договор от имени участника закупки) на заключение договора;
- требованиям об отсутствии у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменении в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;
- требованию об отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральным законодательством (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
В случае участия в закупке коллективного участника, каждый из участников коллективного участника закупки должен соответствовать требованиям, предъявленным к участникам закупки в настоящей Документации о закупке. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | котировочная заявка (в том числе входящие в ее состав документы) должна быть подготовлена на русском языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не имеющие надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. Участник закупки должен принять все обязательные требования Заказчика (включая требования по условиям и форме договора). Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка оформляется по форме согласно Приложению № 4 (направляется в виде скан-копии документа, подписанного уполномоченным лицом). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.