Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1333389"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=3134874 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 410004, Саратовская область, Саратов г, 410004, ОБЛ САРАТОВСКАЯ,Г САРАТОВ,УЛ ИМ ЧЕРНЫШЕВСКОГО Н.Г., дом 59 |
Контактное лицо: | Васильев Николай Николаевич Главный специалист по ИТ |
Предмет договора (ОКДП): | Бумага офсетная Бумага офсетная марки «П», каландрированная, с оптически отбеливающим веществом |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
Количество и единицы измерения: | 55 000 кг |
Цена за единицу: | 45,35 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 2 494 250,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком (Покупателем по договору поставки) в безналичной форме (оплата платежными поручениями) на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара и получения от Поставщика товарной, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством и содержащих подписи уполномоченных Поставщиком лиц и печать (при необходимости) (Иной срок оплаты Товара предусмотрен для участников, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства). |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки Товара: г. Саратов, ст. Примыкание, б/н (производственно-складские помещения Заказчика).
Поставка производится на основании Договора поставки, заключенного с победителем закупки на срок со дня его подписания и до фактического исполнения сторонами обязательств по нему, но не позднее 31.10.2015 г.
Товар должен быть поставлен либо в полном объеме, предусмотренном п.1.1. настоящей документации, либо отдельными партиями (в соответствии с заявками Заказчика) в сроки, указанные в заявке, а в случае отсутствия в заявке сроков - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 05.08.2015 23:26 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена Договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.08.2015 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.08.2015 12:05 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Нет |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1333389" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) Обладать гражданской правоспособностью на заключение договора по итогам закупки.
2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не иметь решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
3) не являться участником, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи предложения от участника;
4) не иметь сведений о себе в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или ее нотариально заверенная копия, датированная не ранее 1 (одного) месяца включительно до даты размещения извещения и документации о проведении закупки в Единой информационной системе;
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника (юридического лица): в случае, если от имени участника действует исполнительный орган, то представляется копия решения или выписка из решения общего собрания акционеров (участников) или Совета директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) исполнительного органа; в случае, если от имени участника действует иное лицо, то представляется доверенность с полномочиями на представление интересов участника;
3.Копия Устава участника в последней редакции (для юридического лица);
4. Решение уполномоченного органа участника об одобрении совершения крупной сделки (заключение договора по итогам настоящей закупки) либо письмо участника о том, что данная сделка для такого участника не является крупной либо не подлежит одобрению;
5. Решение уполномоченного органа участника об одобрении совершения сделки с заинтересованностью либо письмо участника о том, что данная сделка для такого участника не является сделкой с заинтересованностью либо не подлежит одобрению;
6. Декларация об отнесении участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства (при наличии оснований отнесения к данным субъектам) по форме, приложенной к документации. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комментарии: | Участникам закупки, относящимся к субъектам малого или среднего предпринимательства установлены следующие преференции:
1) Заказчик подписывает договор с участником, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты подведения итогов закупки;
2) Заказчик оплачивает выполненные работы победителю закупки, являющемуся субъектом малого или среднего предпринимательства, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по поставке Товара;
3) Победитель закупки, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе уступить свои права требования с Заказчика в пользу финансово-кредитных учреждений.
Указанные преференции применяются после подведения итогов закупки. |