Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1329019"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=3015804 |
Организатор процедуры: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", Россия, 690105, Приморский край, Владивосток г, 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ БОРОДИНСКАЯ, Д. 28 |
Контактное лицо: | Ширяев Евгений Львович директор |
Предмет договора (ОКДП): | Топливо дизельное Дизельное топливо (летнее) в количестве 120 000 литров |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Оптовая торговля топливом |
Количество и единицы измерения: | 120 000 л |
Цена за единицу: | 35,50 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 4 260 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Расчет в течение 15 календарных дней после получения товара и подписания накладных. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара осуществляется партиями по 12 000 л (по заявкам заказчика) наливом, автотранспортом Поставщика до места расположения емкостей хранения Дизельного топлива, т.е. на комплекс по переработке ТБО, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Холмистая, 1. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 06.07.2015 15:42 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.07.2015 05:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.07.2015 05:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1329019" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | •соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
•непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в;
•отсутствие в отношении участника подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
•другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Участник должен предоставить копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГИП), выданной ИФНС не позже 1 месяца с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок.
2. Участник должен предоставить копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную организацией.
3. Участник должен предоставить копию свидетельства о регистрации юридического лица.
4. Участник должен предоставить копию документа, подтверждающего наличие в собственности или на праве аренды бензовозов на срок не ранее, чем до 30 апреля 2015г.
5. Участник должен предоставить копию сертификата соответствия по данному товару.
6. Требование о предоставлении участником в составе своей заявки декларации:
А) о непроведении ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Б) о неприостановлении деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, дом 28, тел. 8(423)232-56-52 |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 28 / 166
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1021
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0