|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1325924"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2933723 |
| Организатор процедуры: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", Россия, 690105, Приморский край, Владивосток г, 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 2 ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ БОРОДИНСКАЯ, Д. 28 |
| Контактное лицо: | Ширяев Евгений Львович
директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Пленки на основе полимеризационных смол прочие
поставка поставку гидроизоляционной пленки (геомембраны) низкого давления, бентонитового мата, геотекстиля нетканого. |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Прочая оптовая торговля |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 4 533 607,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 533 607,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Предоплата за товар на основании выставленного счета 30%, окончательный расчет в течении 15 рабочих дней с момента получения товара и подписания накладных. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место, условия поставки товара: – Поставка товара осуществляется одной партией до адреса нахождения Заказчика т.е. на комплекс по переработке ТБО, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Холмистая, 1.
Сроки поставки: 20 дней с момента заключения государственного контракта и внесения предоплаты на основании выставленного счета. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 18.06.2015 08:08 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.06.2015 05:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.06.2015 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1325924" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков об участнике размещения заказа.
1. Участник должен предоставить копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГИП), выданной ИФНС не позже 1 месяца с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок.
2. Участник должен предоставить копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную организацией.
3. Участник должен предоставить копию свидетельства о регистрации юридического лица.
4. Участник должен предоставить копию сертификата соответствия по данному товару.
5. Требование о предоставлении участником в составе своей заявки декларации:
А) о непроведении ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Б) о неприостановлении деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Предложение о цене договора
1. Участник должен предоставить копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГИП), выданной ИФНС не позже 1 месяца с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок.
2. Участник должен предоставить копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную организацией.
3. Участник должен предоставить копию свидетельства о регистрации юридического лица.
4. Участник должен предоставить копию сертификата соответствия по данному товару.
5. Требование о предоставлении участником в составе своей заявки декларации:
А) о непроведении ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Б) о неприостановлении деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 11 / 74
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 27
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.