|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1318139"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2706031 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Курьяков Александр Михайлович
Заместитель начальника отдела |
| Предмет договора (ОКДП): | Остекление тройное оконных и балконных блоков
Замена существующих оконных блоков на новые блоки ПВХ (с поворотно-откидной створкой) |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т,п, |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 300 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 300 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится Заказчиком поэтапно, путем внесения аванса в размере 50 % от общей стоимости Договора, в течение 5(пяти) календарных дней, после подписания Договора и на основании выставленного Подрядчиком счета. Оплата оставшейся суммы в размере 50% от общей стоимости Договора, производится в течение 5 (пяти) календарных дней, после подписания Акта выполненных работ Заказчиком, и на основании выставленного Подрядчиком счета за фактически поставленный Товар и выполненные работы. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки Товара и выполнения работ:
Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 44.
Срок поставки Товара и выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора;
Особые условия
Поставка, предварительный замер оконных блоков, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж (3,4,5), демонтаж, монтаж, вывоз демонтированных оконных блоков и строительного мусора после проведения работ осуществляется по рабочим дням с 08:00 до 15:00, перерыв на обед 11:45 до:12 30 МСК (только гражданами РФ). Поставка новых оконных блоков ПВХ (с поворотно-откидной створкой), вывоз демонтированных оконных блоков и строительного мусора осуществляется на автотранспорте (только российской регистрации.). Точная дата Поставки Товара согласовывается между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 3-три дня до даты поставки. Сообщение должно содержать дату и время поставки, паспортные данные на сопровождающих лиц, гос. номер и марку транспортного средства. Сообщение может быть направлено Заказчику на телефон/факс или электронный адрес ответственного лица Заказчика. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 22.04.2015 14:10 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.05.2015 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.05.2015 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Нет |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1318139" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестрах недобросовестных поставщиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1)Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2)Спецификация поставляемых Товаров и выполняемых работ по форме Приложения №1 к Договору.
3)Анкета участника по форме№2
4)Необходимые сертификаты соответствия санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.
5)Копию свидетельства о допуске к работам от саморегулируемой организации строителей (СРО).
6)В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
7)Справка в произвольной форме подтверждающая отнесение к субъектам малого и среднего бизнеса (ФЗ №209 от 24.07.2007г. ст.4)
8) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п. 15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 22.04.2015 14:10 № 1318139 от 21.05.2015
Контрагент: ООО "ВЕГААВАНГАРД"
Цена: 277 000,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.