|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1317810"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2697235 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
| Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич
Руководитель юридического лица |
| Предмет договора (ОКДП): | Продукция основных химических производств
Поставка химических материалов для гальваники |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 800 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 800 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счетов/счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления продукции на склад Покупателя и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (форма ТОРГ-12), при условии соответствия продукции положениям Договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Состав и объем поставок, работ (услуг): Условия поставки в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» документации.
Сроки поставок, работ (услуг): поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.
Место поставки, работ (услуг): г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора |
| Дата публикации: | 21.04.2015 09:22 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Оценка производится по единственному критерию – цена. Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.05.2015 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 25.05.2015 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1317810" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Поставщик должен иметь:
- предоставить благоприятные отзывы и рекомендации от потребителей данной продукции;
- иметь базы (склады) для хранения продукции, предоставить сведения о их местонахождении и контактные данные;
- представить заверенные надлежащим образом копии нижеуказанных документов, подтверждающих соответствие предлагаемой к поставке продукции установленным требованиям:
• паспорт,
• сертификат качества и безопасности,
• сертификат соответствия,
• санитарно-эпидемиологическое заключение,
• иные документы, относящиеся к поставке, предусмотренные в т.ч. действующим законодательством РФ, на русском языке.
- предоставить в полном объеме комплект документов, предусмотренный закупочной документацией;
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
далее в соостветствии с п.16 Раздела 4 Документации |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, подтверждающие соответствие требованиям:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (на период, не превышающий 30 календарных дней до даты подведения итогов) или копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ (свидетельство о присвоении ИНН);
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- копию уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);
- подтверждение участником закупки по форме, установленной в документации, того, что участник закупки не находится в процессе ликвидации (для юридического лица); в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом); в отношении участника закупки не введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства); имущество участника закупки не арестовано по решению суда, административного органа деятельность участника закупки не приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной;
- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью;
- справку о принадлежности или об отсутствии принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства с приложением подтверждающих документов (в соответствии с Формой 7.4 или Формой 7.5)
Далее в соответствии п.17 Раздела 4 Документации |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.