|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1313804" (Отказ организатора)
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ" (СКА, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ), Россия, 344068, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, ул ФУРМАНОВСКАЯ, 150 |
| Контактное лицо: | Виниченко Ольга Александровна
Секретарь |
| Предмет договора (ОКДП): | Плитки керамические для полов
Облицовочная керамическая плитка «Лагуна», «Кавказ», «Сицилия», керамогранит и декоративные вставки «Лагуна».
Размеры и рисунок плиток и керамогранита должны соответствовать представленным в техническом задании.
Керамическая плитка должна быть предназначена для внутренней отделки жилых и общественных помещений , керамогранит – для наружной отделки и устройств вентилируемых фасадов. |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
| Количество и единицы измерения: | 1 054,283 кв.м. + шт. |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Оплата осуществляется в безналичной форме:
- аванс: в размере 30% стоимости за товар в течение 30 банковских дней после подписания Договора на основании счета;
- окончательный расчет: оплата оставшихся 70% стоимости товара в течение 45 банковских дней после приемки товара, на основании полученных от продавца счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка по адресам объектов Заказчика в г. Краснодар, 1) ул. Кореновская 31, 2) ул. Дзержинского 225. Объемы поставки по адресам указаны в техническом задании (Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящей документации.
Срок: в течение 30 дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара осуществляется не позднее 30 дней с момента заключения договора. |
| Дата публикации: | 31.03.2015 16:40 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | В соответствии с Документацией, Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.04.2015 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 10.04.2015 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1313804" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 5.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
5.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
5.1.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании его - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5.1.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
5.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения согласия поставщика (исполнителя, подрядчика) с условиями договора не принято;
5.1.5. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ; Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
5.1.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.
5.1.7. Отсутствие принятого регистрирующими органами решения об исключении участника как недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ;
5.1.8. Отсутствие в составе исполнительного органа юридического лица дисквалифицированных лиц;
5.1.9. Отсутствие сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке.
5.2. В случае установления факта несоответствия участника закупки вышеуказанным требованиям, Заказчик отклоняет заявку такого участника. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - Котировочная заявка по форме Приложения №1
- копии учредительных документов;
- полученная не ранее чем за три месяца со до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально завереннаю копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки, в вышеуказанных выписках должны быть представлены все сведения, содержащиеся в реестре;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или иного лица, на подписание котировочной заявки от имени юридического лица;
- копии документов (лицензий, разрешений, сертификатов, документов, подтверждающих членство в саморегулируемых организация, иных документов), подтверждающих соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки на выполнение работ, оказание услуг и требованиям, установленных техническим заданием (приложение №1 к настоящей Документации);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица).
- копии документов, подтверждающих обладание участника исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией о закупке;
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- другие документы установленные Документацией.
10.2. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение материала (товара), являющегося предметом закупки.
10.3. Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований.
10.4. Документы, подаваемые в составе заявки на участие в электронном запросе котировок должны быть заверены уполномоченным лицом. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Место нахождения и почтовый адрес:
344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, 150
Контактная информация:
Виниченко Ольга Александровна, Гедеонова Елена Анатольевна, т. (863), 2 35-25-00 доб.117, 107
Адрес электронной почты:
ska_ros@cska.ru |
| Председатель комиссии: | Ганус С.М.-Заместитель начальника филиала |
| Члены комиссии: | Оганесян М.Р.
Лавриненко С.Ю.
Павлова Л.В.
Криворогова А.В.
Устименко Б.В.
Гедеонова Е.А. |
| Комментарии: | Полная информация о закупке содержится в Документации по закупке и Приложениях к ней. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.