|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1313524"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2586572 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
| Заказчик: | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» |
| Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич
Руководитель юридического лица |
| Предмет договора (ОКДП): | Подъемники, электрокары
Поставка электрокара |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 554 680,81 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 554 680,81 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплату цены, согласованной Сторонами в п. 2.1. Договора, Покупатель производит в рублях РФ, в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату/счетов-фактур, в следующем порядке:
I этап – 20 % от общей цены Договора, оплачиваются Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от Поставщика письменного уведомления о прохождении Товара таможни РФ и его нахождении на территории РФ, с приложением надлежаще оформленных и заверенных Поставщиком копий документов: грузовой таможенной декларации, международной транспортной накладной (CMR), иных накладных, договора купли-продажи (поставки), акта приема-передачи, достоверно подтверждающих нахождение Товара на территории РФ.
II этап – 80 % от общей цены Договора, оплачиваются Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поступления Погрузчиков на склад Покупателя, его приемки, проведения инструктажа и подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи унифицированной формы без замечаний.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Условия поставки в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» документации.
Срок поставки оборудования – не более 90 календарных дней с даты подписания Договора
Доставка до склада Заказчика силами поставщика по адресу: Н.Новгород, Сормовское шоссе, 21 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 27.03.2015 14:01 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Оценка производится по единственному критерию – цена. Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.04.2015 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.04.2015 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1313524" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник закупки должен
быть правоспособным, созданным и зарегистрированным в законодательно установленном порядке;
быть благонадежным, с положительной деловой репутацией, с опытом выполнения аналогичных работ в период – не менее 3 лет, с отсутствием судебных решений, устанавливающих факты ненадлежащего исполнения участником ПРЗ обязательств по аналогичным договорам;
не иметь с Заказчиком взаимных претензионно - исковых требований и судебных разбирательств;
предоставить благоприятные отзывы или рекомендации от заказчиков работ;
- предоставить в полном объеме комплект документов, предусмотренный закупочной документацией;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами, допусками, сертификатами и т.д.), предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении осуществления участником ПРЗ деятельности, касающейся предмета заключаемого договора и иных его условий;
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника ПРЗ по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (на период, не превышающий 30 календарных дней до даты подведения итогов) или копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ (свидетельство о присвоении ИНН);
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- копию уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);
- подтверждение участником закупки по форме, установленной в документации, того, что участник закупки не находится в процессе ликвидации (для юридического лица); в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом); в отношении участника закупки не введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства); имущество участника закупки не арестовано по решению суда, административного органа деятельность участника закупки не приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной;
- решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью;
- справку о принадлежности или об отсутствии принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства с приложением подтверждающих документов (в соответствии с Формой 7.4 или Формой 7.5)
Также представить соответствующие документы указанные в п. 17 информационной карты документации о закупке. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.