Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1303024"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2306669 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
Контактное лицо: | Вертушков Владимир Васильевич начальник группы |
Предмет договора (ОКДП): | Средства измерения параметров электронных приборов, электрических и магнитных свойств материалов и комплексные Вольтметры, генераторы, источники питания. |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Деятельность в области стандартизации и метрологии |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 1 000 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Все расчеты осуществляются путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств в виде 100% предоплаты по выставленному Исполнителем счету на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место оказание услуг: материально-техническая ремонтная база Исполнителя. Транспортировка средств измерений к месту ремонта и поверки и обратно осуществляется силами Исполнителя. Услуги по ремонту и поверке средств измерений оказываются по заявкам Заказчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при отсутствии технической документации или дефицита комплектующих, срок выполнения работ может быть продлен до 40 дней. В случае невозможности произвести ремонт (СИ физически и морально устарело, утрачено до 30% элементной базы, невосстанавливаемые механические повреждения и т.п.) Поставщик услуг по согласованию с Заказчиком составляет Техническое Заключение о неремонтопригодности и невозможности дальнейшей эксплуатации СИ. По окончанию работ Поставщик услуг опечатывает отремонтированное СИ своим клеймом. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 26.01.2015 09:51 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.02.2015 08:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.02.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1303024" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
- в соответствии с действующим законодательством РФ иметь Лицензию на изготовление и ремонт средств измерений, выданную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Срок действия Лицензии должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства;
- иметь соответствующую материально-техническую базу и квалифицированный технический персонал;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестрах недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Прейскурант цен на оказываемые услуги по форме Приложения к Договору.
3) Анкета участника запроса котировок по форме №2.
4) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
5) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 Информационной карты запроса котировок. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Информация о заключенной сделке: | 26.01.2015 09:51Договор № 1303024 от 19.02.2015 Контрагент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "БУКОН" Цена: 1 000 000,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 18 / 93
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 45
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0