|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1302816"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2302120 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования
Обслуживание, ремонт и поставка запасных частей для оргтехники, ЭВМ и используемого совместно с ними периферийного оборудования. |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | После оказания услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней, согласно выставленного Акта выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Белокуриха, ул. Партизанская 2.
Время реагирования на заявку Заказчика для выполнения работ, оказания услуг не должно превышать 3 дней.
Все транспортные расходы лежат на Исполнителе, и не могут быть представлены к оплате заказчику.
Доставка товара/оказание услуг осуществляется не реже 2 (двух) раз в неделю (в рабочие дни с 08-00 до 16-00 местного времени), по адресу заказчика. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | В течение 2015 г. |
| Дата публикации: | 23.01.2015 13:15 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.01.2015 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.02.2015 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1302816" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
3. В предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
4. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
5. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.
6. Должен являться авторизованным сервисным центром |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие должна содержать:
а) заявку на участие в процедуре закупки (Приложение №1 к настоящей документации о закупке);
б) анкету поставщика (Приложение №2 к настоящей документации о закупке);
в) коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящей документации о закупке);
г) проект договора (Приложение №4 к настоящей документации о закупке); |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 14 / 79
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 647
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.