Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1300708"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРИНФОРМ", Россия, 191123, Санкт-Петербург, 191123, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, 26 |
Контактное лицо: | Богданов Владимир Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Услуги по розничной торговле оборудованием для офисов, канцелярскими принадлежностями, книгами и газетами, фотопринадлежностями Приобретение бумаги для оргтехники предприятия. |
Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
Количество и единицы измерения: | 1 300 пачек |
Цена за единицу: | 155,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 201 500,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Расчеты между сторонами производится на основании Заявок Заказчика и выставленных счетов путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета от Поставщика |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.26.
Поставка Товара осуществляется партиями, ежеквартально, на основании Заявок Заказчика. Поставка Товара выполняется Поставщиком в течение 3-х (Трех) рабочих дней c момента оплаты счета Заказчиком. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 14.01.2015 16:01 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.01.2015 11:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.01.2015 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1300708" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | В процедуре запроса котировок цен может принять участие любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом закупки;
- требованию о непроведении ликвидации потенциального участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании потенциального участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности потенциального участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- требованию об отсутствии у потенциального участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- требованию об отсутствии сведений о потенциальном участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законодательством. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
б) согласие потенциального участника исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок;
в) цену договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). Цена договора должна быть указана в рублях;
г) копии учредительных документов (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
д) в случае если, от имени потенциального участника действует лицо, не являющееся руководителем, необходимо предоставить доверенность, подтверждающую полномочия лица на подписание котировочной заявки и на осуществление действий от имени потенциального участника, заверенную руководителем;
е) копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания подачи заявок на участие;
ж) иные сведения и документы по усмотрению потенциального участника. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |