|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1297314"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2118904 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Электрооборудование для автомобильного транспорта прочее, не включенное в другие группировки
Поставка тахографа предназначенного для обеспечения непрерывной некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств с условием его монтажа, активации и калибровки |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 51 100,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 51 100,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Расчет за выполненный по договору первый этап работ осуществляется Заказчиком в размере 40 % от общей стоимости договора в течение 5 дней после сдачи результата первого этапа Исполнителем, оформляемого Актом приема-передачи оборудования и предоставления Заказчику счета на оплату.
Окончательный расчет за выполнение договора осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после сдачи результата Исполнителем: подписания Акта выполненных работ и предоставления Заказчику счета-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Белокуриха, ул. Партизанская 2, в 2 этапа:
- 1 этап работ: поставка оборудования, монтаж, проверка, настройка, активация, калибровка, тестирование, опломбирование Оборудования (а так же блоков СКЗИ), пуск оборудования в эксплуатацию - до 20 декабря 2014 года;
- 2 этап работ: оформление карт водителей и карты предприятия, проведение первичного инструктажа персонала Заказчика – до 30 января 2015 года. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 09.12.2014 11:04 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.12.2014 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.12.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1297314" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
3. В предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
4. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
5. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие должна содержать:
а) заявку на участие в процедуре закупки (Приложение №1 к настоящей документации о закупке);
б) анкету поставщика (Приложение №2 к настоящей документации о закупке);
в) коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящей документации о закупке);
г) проект договора (Приложение №4 к настоящей документации о закупке); |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 1 / 38
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 59
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.