|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1293712"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2002391 |
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", Россия, 192012, г. Санкт - Петербург, ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120 |
| Контактное лицо: | Гриценко Маргарита Алексеевна
Начальник тендерно-договорного отдела |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные)
Выполнение работ по сервисному обслуживанию холодильного оборудования |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 420 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 420 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата сервисного обслуживания осуществляется в соответствии с условиями проекта договора (в течение 20 дней с момента предоставления счета, выставляемого исполнителем последним числом оплачиваемого месяца). Оплата дополнительных работ, запасных частей и расходных материалов (кроме этиленгликоля, фреона), на сумму не более 10 000.(десять тысяч) рублей в месяц, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета.
В цену Договора включены все расходы Исполнителя на оборудование, средства, требуемые на оказание услуг, транспортные расходы, стоимость запасных частей и материалов (кроме этиленгликоля, фреона), на сумму не более 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц, обучение персонала на рабочем месте (ежеквартальный инструктаж работников Ледового Дворца по эксплуатации холодильного оборудования), вознаграждение Исполнителя и прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. В стоимость Договора не входят: ремонтные работы, необходимость проведения которых вызваны действиями Заказчика, третьих лиц или случайными повреждениями, в т.ч механические повреждения трубопроводов, рам агрегатов, вентиляторов и т.п., возможные работы по замене агрегатов и крупных комплектующих, работы, связанные с исправлением неисправностей, связанных с несоблюдением правил эксплуатации оборудования. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.130. Сервисное обслуживание холодильного оборудования включает в себя устранение неисправностей по круглосуточной заявке Заказчика, а также еженедельные профилактические работы, в соответствии с Приложением №2 проекта Договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 14.11.2014 09:47 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.11.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.12.2014 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1293712" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1)соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2)не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3)не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
4)отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
5)отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 – Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6)наличие балансовой прибыли от хозяйственной деятельности участника размещения заказа на протяжении ≥ 1 года;
7)иметь за последние 3 (три) года не менее 3-х договоров аналогичных по составу работ, (услуг);
8)допуск СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть допуск, в том числе выполнение пуско-наладочных работ); |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы прилагаются в соответствии с требованиями п.10 Извещения №85/1-СК. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 12 / 138
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 379
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.