|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1292162"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1959939 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ А.А.КУЛАКОВА", Россия, 197198, г. Санкт - Петербург |
| Контактное лицо: | Нарышкин Валерий Михайлович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые
Насос конденсатный 1Кс 32-150 с эл.двигателем 30/3000 или «эквивалент». |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 350 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 350 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | согласно проекту договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | до 05.12.2014г. |
| Дата публикации: | 31.10.2014 14:53 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.11.2014 10:30 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.11.2014 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1292162" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Ко всем участникам закупочной процедуры устанавливаются следующие обязательные требования:
- Cоответствие участников запроса котировок цен требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- Непроведение ликвидации участника запроса котировок цен - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- Неприостановление деятельности участника запроса котировок цен в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
- Отсутствие у участника запроса котировок цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Отсутствие в предусмотренных ФЗ-223 и (или) ФЗ-44 реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса котировок цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
- копии учредительных документов участника (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом участника;
-копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
- другие документы по усмотрению Участника запроса котировок цен. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Заседание Комиссии Заказчика по адресу: 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12, корп. «У», комн.209, тел. (812) 233-18-14. |
| Председатель комиссии: | Афанасьева Е.И.- заместитель генерального директора по экономике и финансам. |
| Члены комиссии: | Дунаева С.А. – старший юрисконсульт
Сериков О.Е.- заместитель генерального директора по общим вопросам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 13 / 94
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 177
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.