|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1285408"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1789465 |
| Организатор процедуры: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПУЛЬС", Россия, 129626, г. Москва, 129626, Г.МОСКВА, 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, ПР-КТ МИРА, К. 1 |
| Заказчик: | ОАО "Импульс" |
| Контактное лицо: | Орищин Сергей Фаддеевич
Начальник отдела закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Аппараты сушильные прочие
Мембранная сушильная установка "Суховей-55" |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В соответствии с Проектом Договора и Приложениеми № 1, 2 к Договору.
В цену Договора включены все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные работы, запуск (монтаж, подключение, настройка, наладка), проведение инструктажа/обучения работников Покупателя. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара:129626, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.102. Условия и сроки выполнения предмета договора в соответствии с проектом Договора и приложениями № 1, 2 к Договору |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 15.09.2014 16:25 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.09.2014 15:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.09.2014 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1285408" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.
5) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка оформляется в соответствии с электронной формой, установленной регламентом электронной торговой площадки.
2) В случае если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
3) К заявке на участие в запросе котировок необходимо приложить учетную карточку участника со всеми реквизитами (приложение «А» к извещению) и заявку на участие в запросе котировок (приложение «Б» к извещению).
Учетная карточка организации должна быть оформлена на фирменном бланке организации и подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица), и скреплена печатью организации, подавшей заявку.
4) К заявке необходимо приложить:
- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru/ извещения о проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru/ извещения о проведении запроса котировок.
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- Копии учредительных документов (для юридических лиц, в том числе копия свидетельства ОГРН, копия свидетельства ИНН). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Председатель комиссии: | Председатель закупочной комиссии -В.Н. Береговой |
| Члены комиссии: | Начальник ООЗД - П.В. Касперов |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.