Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1282502"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1732462 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна * |
Предмет договора (ОКДП): | Арматура кабельная (муфты, барабаны, разъемы, ролики) Арматура провода СИП: изолятор фарфоровый штыревой, ШР 20-В; изолятор подвесной, ПС-70; вязка спиральная, СО 120(“Ensto”); ушко У1-7-16; серьга, СР-7-16; зажим анкерный, SO 236(“Ensto”); анкерный зажим, SO 250.01 (“Ensto”); зажим прокалывающий, SL25.2(“Ensto”); защитный кожух, SP 16 (“Ensto”); наконечник, НБ-3. |
Количество и единицы измерения: | 399 шт. |
Цена за единицу: | 670,34 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 267 464,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата производится по предварительной оплате в сроки, оговоренные Заказчиком в договоре |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки- 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе, 13А; доставка- на склад Заказчика в цену Товара включены все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины; сроки поставки- в течении 10 дней с момента оплаты 50% договора. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Сроки оплаты и доставки товара - согласно Договора |
Дата публикации: | 28.08.2014 11:10 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Функциональные и качественные характеристики товара; сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена договора; квалификация участников торгов. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.09.2014 15:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 08.09.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1282502" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 23 / 270
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 325
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0