Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1280656"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1690834 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
Контактное лицо: | Червяков Сергей Викторович главный специалист отдела организации закупочных процедур |
Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности Системный блок, Microsoft Office 2013, Монитор 22" BenQ GW2265M, Монитор 24" BenQ GW2460HM |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 530 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 530 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата Товара производится по факту поставленного Товара, в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящему Договору), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ТОРГ-12, на основании выставленного счета Поставщиком. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место приемки товара: магазин Поставщика, который должен быть расположен в городе Москве.
Особые условия. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других доку-ментов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период по-дачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Срок поставки товара. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора сторонами. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 15.08.2014 09:30 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 29.08.2014 08:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.09.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1280656" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, ко-торые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в за-просе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний за-вершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас-смотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Спецификация поставляемого товара по форме Приложения к договору.
3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 информационной карты запроса котировок |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 36 / 182
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2105
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 1