|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1280316"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1680207 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 425003, Республика Марий Эл, 425000, Г. ВОЛЖСК, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 1, ----- |
| Контактное лицо: | Дунаев Сергей Валерьевич
Начальник отдела закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Прокладка трубопроводов внутренних инженерных сетей
По Договору Подрядчик обязуется произвести подрядные работы по замене на гальваническом участке существующих стальных хим.загрязненных канализационных стоков на полипропиленовые стоки согласно рабочего проекта. Гальванический участок находится по адресу: 425008, РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1, в помещениях корпуса № 9 расположенного на территории ОАО «ВЭМЗ». В свою очередь Заказчик обязуется принять, и оплатить Работы, согласно условиям данного Договора. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 800 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 800 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Цена Договора составляет _________(________________________) рублей ____(_________) копеек, в том числе НДС 18 %, _________(____________________________) рублей ____(_________) копеек.
После подписания настоящего Договора цена Договора увеличению не подлежит.
Общая стоимость Работ включает: стоимость всех материалов их доставку и монтаж, стоимость необходимых обмеров на объекте и разработка чертежей (в случае необходимости их составления).
Оплата Работ Заказчиком по настоящему Договору осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после завершения всех Работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, либо по договоренности Сторон, иным другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | По Договору Подрядчик обязуется произвести подрядные работы по замене на гальваническом участке существующих стальных хим.загрязненных канализационных стоков на полипропиленовые стоки согласно рабочего проекта. Гальванический участок находится по адресу: 425008, РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1, в помещениях корпуса № 9 расположенного на территории ОАО «ВЭМЗ». Срок выполнения Работ: с 15.09.2014г. по 15.10.2014г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения Работ: с 15.09.2014г. по 15.10.2014г. |
| Дата публикации: | 12.08.2014 16:25 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.08.2014 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.08.2014 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1280316" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом запроса котировок;
- в отношении участника размещения заказа не должна проводится процедура ликвидации– юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;
- у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | для юридических лиц:
1) Заявка на участие в запросе котировок (Приложение № 1);
2) Анкета участника запроса котировок (Приложение № 2);
3) Опись документов (Приложение № 3);
4) Копии учредительных документов (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке);
5) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (срок – не более 1 месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на Официальном сайте);
8) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
для физических лиц:
1) Заявка на участие в запросе котировок (Приложение № 1);
2) Анкета участника запроса котировок (Приложение № 2);
3) Опись документов (Приложение № 3);
4) Копия документа, удостоверяющего личность участника размещения заказа и его уполномоченного представителя;
5) для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуально предпринимателя;
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (срок – не более 1 месяца до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на Официальном сайте);
8) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника размещения заказа, если заявка на участие подается представителем участника размещения заказа или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой доверенности. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Контактное лицо: Ворончихина Маргарита Вячеславовна.
Контактный телефон: 8 (83631) 5-85-65. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.