|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1279277"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1664110 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
| Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Трансформаторы силовые II габарита (мощностью от 100 кВА до 1000 кВА включительно, напряжением до 35 кВ включительно) для преобразовательных установок
Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичный ТМГ –400/10/0,4 У1(ХЛ1), Δ/Yн-11, в соответствии с техническими характеристиками. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5%. Трансформатор герметичного исполнения, без маслорасширителей. Для измерения температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора предусмотрены гильзы для установки термометра. Для предотвращения возникновения избыточного давления установлен предохранительный клапан. |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 210 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 210 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет: по предоплате 50% , окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки- 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе, 13А; доставка- на склад Заказчика в цену Товара включены все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины; сроки поставки- в течении 10 дней с момента оплаты 50% договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки оплаты и доставки товара - согласно Договора. |
| Дата публикации: | 07.08.2014 11:13 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Функциональные и качественные характеристики товара; сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена договора; квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.08.2014 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.08.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1279277" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 12 / 46
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 33
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.