|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1279062"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1659361 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Червяков Сергей Викторович
главный специалист отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Изделия канцелярские широкого использования прочие
Обложка твердая Unibind А4 бордового цвета;Обложка прозрачная Unibind А4, корешок бордового цвета. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения счёта за фактически поставленный Товар, на основании надлежаще оформленных и подписанных Заказчиком и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах, счёт-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки Товара:
Россия, 111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 57.Особые условия: Аналоги продукции не рассматриваются. Доставка Товара на территорию Заказчика осуществляется только гражданами РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Точная дата поставки Товара согласовывается между Заказчиком и Поставщиком не менее чем за 3-три дня до даты поставки. Поставщик должен представить сообщение, которое должно содержать дату и время поставки, паспортные данные на сопровождающих лиц (только граждане РФ), гос.номер и марку автотранспортного средства (только российской регистрации). Сообщение может быть направлено Покупателю на телефон/факс или электронный адрес ответственного лица Покупателя.Срок поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 06.08.2014 10:36 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.08.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 22.08.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1279062" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2)Спецификация поставляемого товара по форме Приложения к договору. Сертификат на Товар.
3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п. 15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 06.08.2014 10:36Договор № №1279062 от 29.08.2014
Контрагент: ООО "ОФИСНАЯ ТЕХНИКА ДЖЕТКОМ"
Цена: 189 323,30 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.