|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1273227"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1568228 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
| Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Программно-технические комплексы для автоматизации управления технологическими процессами производства
Изготовление ТЗ и ТРП для модернизации АИИС КУЭ должно быть разработано на существующую АИИС КУЭ ОАО «Распределительная сетевая компания» с учетом изменений технических требований оптового рынка электроэнергии (мощности), произошедших за период с момента создания. |
| Количество и единицы измерения: | 2 шт. |
| Цена за единицу: | 407 250,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 814 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет: по предоплате 30% , окончательный расчет в течении 30-х дней после подписания акта приема -сдачи работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки- 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Красная, 19; сдача работы по результатам подписания акта према- сдачи, в цену включены все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины; сроки выполнения- в течении 45 дней с момента заключения Договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки оплаты и сдачи работы- согласно Договора |
| Дата публикации: | 09.07.2014 14:22 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Сроки выполнения работы; срок предоставления гарантии качества работы; цена договора; квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.07.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 21.07.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1273227" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 11 / 77
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 96
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.