|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1271757"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1542739 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕЛЕНГ", Россия, 620078, Свердловская область, Екатеринбург г, 620078ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, Д.28 |
| Контактное лицо: | Немтинов Валерий Анатольевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию
Ремонт кровли ОАО "ОКБ "Пеленг" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина 30, лит. "В" |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 2 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс 10%, перечисляется после подписания договора сторонами.
Окончательный расчет производиться в течении тридцати дней после сдачи выполненных работ на основании справок по форме КС-2 и КС-3. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, 620078, г.Екатеринблург, ул. Гагарина, 30 "В"
Срок выполнения работ двадцать рабочих дней с момента подписания договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Выполнение работ в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.
Последующая оплата в течении 30 календарных дней с момента сдачи выполненных работ на основании справок по форме КС-2 и КС-3. |
| Дата публикации: | 02.07.2014 12:49 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.07.2014 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.07.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1271757" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства!;
-неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Требования содержатся в извещении о прооведении запроса котировок и техническом задании(во вложении) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 620078, г. Екатеринбург, Гагарина, д. 28, корп.10 |
| Председатель комиссии: | Вощиков И.А. - ВрИО первый заместитель генерального директора-главный инженер ОАО "ОКБ "Пеленг" |
| Члены комиссии: | Холманова Е.А. - начальник ПЭО ОАО "ОКБ "Пеленг"
Третьякова Ю.А. - И.о. начальника юр. отдела ОАО "ОКБ "Пеленг";
Чирков Василий Николаевич -И.о. начальника АХО ОАО "ОКБ "Пеленг";
Петров В.С.-специалист по закупочной деятельности ОАО "ОКБ "Пеленг". |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 26 / 177
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 4421
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.