|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1271704"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1541647 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
| Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Трансформаторы силовые II габарита (мощностью от 100 кВА до 1000 кВА включительно, напряжением до 35 кВ включительно) для преобразовательных установок
Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичный ТМГ –400/10/0,4 У1(ХЛ1), Δ/Yн-11. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5%. Трансформатор герметичного исполнения, без маслорасширителей. Для измерения температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора предусмотрены гильзы для установки термометра. Для предотвращения возникновения избыточного давления установлен предохранительный клапан. Трансформатор комплектуется транспортными роликами для перемещения трансформатора в продольном и поперечном направлении |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 210 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 210 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет: по предоплате 50% , окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки- 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе, 13А; доставка- на склад Заказчика в цену Товара включены все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины; сроки поставки- в течении 10 дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки оплаты и доставки товара - согласно Договора |
| Дата публикации: | 02.07.2014 09:55 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Функциональные и качественные характеристики товара; сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена договора; квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.07.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.07.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1271704" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 11 / 74
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 31
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.