Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1271521"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1536464 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
Контактное лицо: | Вертушков Владимир Васильевич начальник группы |
Предмет договора (ОКДП): | Аппаратура контрольно-измерительная «Навигатор П4Г» (Анализатор спектра FSV3, ПЭВМ типа ноутбук,Специальное программное обеспечение «Навигатор» на CD-диске). |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 1 880 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 880 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара, после подписания товарных накладных (ТОРГ-12) и Акта приема-передачи товара и на основании выставленного Поставщиком счета за фактически поставленный товар |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки оборудования: Россия 125190, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп.44.Особые условия: Доставка поставку переносного комплекса «Навигатор П4Г» на территорию Заказчика осуществляется только гражданами РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Точная дата поставки Товара согласовывается между Заказчиком и Поставщиком не менее чем за 3-три дня до даты поставки. Срок поставки оборудования: не более 150 (сто пятьдесят) дней от даты заключения договора |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 01.07.2014 10:10 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.07.2014 08:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.07.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1271521" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми сертификатами и свидетельствами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указанные в Техническом задании ПРЗ. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и других документов, представленных участником ПРЗ, должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
-- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
Спецификация поставляемого товара по форме Приложения к договору.
В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 Информационной карты запроса котировок. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Информация о заключенной сделке: | 01.07.2014 10:10Договор № 1271521 от 23.07.2014 Контрагент: ЗАО НПЦ ФИРМА "НЕЛК" Цена: 1 880 000,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 1 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 4 / 98
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 266
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 1