|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1271510"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1536230 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
| Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Счетчики электрические и электронные
Счётчики электрической энергии однофазные и трехфазные СЕ 102 S7 145 OKPSVZ, СЕ 200 S6 145, СЕ 201 S7 145 JAVZ, СЕ 300 R31 043J, СЕ 303 S31 543 JAVZ,
CЕ 303 S31 746 JAVZ, СЕ 303 S31 746 JРVZ |
| Количество и единицы измерения: | 140 шт. |
| Цена за единицу: | 2 165,71 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 303 200,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет: по предоплате 50% , окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место доставки- 369000, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Пятигорское шоссе, 13А; доставка- на склад Заказчика в цену Товара включены все расходы на страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины; сроки поставки- в течении 10 дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки оплаты и доставки товара - согласно Договора |
| Дата публикации: | 01.07.2014 09:38 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Функциональные и качественные характеристики товара; сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена договора; квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.07.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.07.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1271510" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме. Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 13 / 72
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 169
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.