Купить Услуги по завершению строительства

Купить "Проведение строительных работ по ремонту вышки с механизированным подъёмником (Н=30м), ОАО «УМЗ», Ульяновская обл., Ульяновский район, 1,4 км на северо-восток от развилки села Ундоры с автодороги Ульяновск - Ишеевка."

Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1270729"

Адрес процедуры на ООС:

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1520608

Организатор процедуры:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 432008, Ульяновская область, Ульяновск, 432008, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш МОСКОВСКОЕ, Д. 94

Контактное лицо:

Дмитриев Алексей Викторович
Ведущий менеджер по закупкам

Предмет договора (ОКДП):

Услуги по завершению строительства
Проведение строительных работ по ремонту вышки с механизированным подъёмником (Н=30м), ОАО «УМЗ», Ульяновская обл., Ульяновский район, 1,4 км на северо-восток от развилки села Ундоры с автодороги Ульяновск - Ишеевка.

Обеспечение заявки на участие:

Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 200 000,00 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты

Количество и единицы измерения:

1 договор

Цена за единицу:

2 052 000,00 руб.

Начальная цена предмета договора:

2 052 000,00 руб. (в том числе НДС)

Условия оплаты:

Предоплата 40% от суммы договора на основании выставленного счета, срок - не позднее десяти рабочих дней с момента передачи счета Заказчику.
Окончательный расчет - 60% от суммы договора – после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справок КС-3,в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Источник финансирования:

Собственные средства

Место, условия и сроки выполнения предмета договора:

Место поставки продукции:
Ульяновская обл., Ульяновский район, 1,4 км на северо-восток от развилки села Ундоры с автодороги Ульяновск - Ишеевка.
Условия поставки продукции:
В соответствии с Разделом 6 «Техническое задание» документации ОЗК.
Срок исполнения договора:
Не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента оплаты заказчиком аванса.

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:

Нет

Дата публикации:

26.06.2014 15:53

Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов):

Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.07.2014 17:00

Дата рассмотрения котировочных заявок:

Не позднее 11.07.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Место проведения:

Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1270729" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок регистрации на сайте:

Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок подачи котировочных заявок:

Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.

Требования к участникам:

1. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки.
2. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в ОЗК.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в ПРЗ не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6. Наличие свидетельства СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Обязательно наличие допуска к следующим видам работ (коды указаны в соответствии с Разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624):
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
2. Подготовительные работы: 2.2;
3. Земляные работы: 3.1;
6. Устройство бетонных и железобетонных конструкций: 6.1, 6.2, 6.3;
10. Монтаж металлических конструкций: 10.1, 10.4, 10.6;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12;
23. Монтажные работы: 23.1;
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1.
7. Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
8. В случае если продукция, являющаяся предметом заключаемого Договора, подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, участник предоставляет сертификат соответствия на такую продукцию.
9. Наличие в штате сотрудников с удостоверениями допуска к высотным работам.
10. Наличие производственной базы.
11. Опыт выполнения аналогичных работ.
12. Отзывы о выполненных работах, подписанные техническими работниками заказчиков.

Документы, прилагаемые к заявке:

В соответствии с п. 11 Раздела 5 Информационная карта Документации ОЗК.

Порядок подачи предложений:

Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Документация по торгам:

С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.

Вопросы претендентов/участников - 0

С извещением ознакомились - 10 / 115

Участники Системы, получившие персональные приглашения - 6111

Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0