|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1270239"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1511166 |
| Организатор процедуры: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", Россия, 690105, Приморский край, Владивосток г, 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ БОРОДИНСКАЯ, Д. 28 |
| Контактное лицо: | Ширяев Евгений Львович
директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Топливо дизельное
Дизельное топливо (летнее) в количестве 130 000 литров
Дизельное топливо (зимнее) в количестве 130 000 литров
|
| Количество и единицы измерения: | 260 000 л |
| Цена за единицу: | 36,87 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 9 587 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Расчет в течение 15 календарных дней после получения товара и подписания накладных. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара осуществляется партиями (по заявкам заказчика) наливом автотранспортом Поставщика до места расположения емкостей хранения Дизельного топлива, т.е. на комплекс по переработке ТБО, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Холмистая, 1. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 25.06.2014 03:21 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1. Цена договора.
2. Количество бензовозов в собственности/аренде (с предоставленными договорами) |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.07.2014 05:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.07.2014 05:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1270239" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | •соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
•непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в;
•отсутствие в отношении участника подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
•другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Участник должен предоставить копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГИП), выданной ИФНС не позже 1 месяца с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок.
2. Участник должен предоставить копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную организацией.
3. Участник должен предоставить копию свидетельства о регистрации юридического лица.
4. Участник должен предоставить копию документа, подтверждающего наличие в собственности или на праве аренды бензовозов на срок не ранее, чем до 30 апреля 2015г.
5. Участник должен предоставить копию сертификата соответствия по данному товару.
6. Требование о предоставлении участником в составе своей заявки декларации:
А) о непроведении ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Б) о неприостановлении деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, дом 28, тел. 8(423)232-56-52 |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 19 / 142
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 972
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.