|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1268986"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1493607 |
| Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им.И.И. Ползунова (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМ.И.И. ПОЛЗУНОВА"), Россия, 191167, Санкт-Петербург |
| Контактное лицо: | Ильина Татьяна Александровна
Заведующая отделом |
| Предмет договора (ОКДП): | Инженерные услуги в области проектно-конструкторских работ для промышленных технологических процессов и производств
Разработка проектной документации по газоснабжению котла ПК-14-2м ТЭЦ ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» промышленным и природным газами в районе горелок |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | 944 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по настоящему договору производится за фактически выполненные работы после проведения проверки выполнения работ, Предоставления Исполнителем проектной документации по выполненной работе, подтвержденной положительным Заключением экспертизы промышленной безопасности проектной документации и предоставления Заказчику окончательно оформленных отчетных документов и счета-фактуры.
Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора на основании счета Исполнителя в размере 30% от общей цены Договора, указанной в п. 4.1 статьи 4 договора
Оплата осуществляется Заказчиком в размере цены договора за вычетом оплаченного Заказчиком аванса путем банковского перевода на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
Условия оплаты – безналичный расчет. |
| Источник финансирования: | Средства Гензаказчика |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | В соответствии с закупочной документацией |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Июль 2014 г. |
| Дата публикации: | 19.06.2014 09:27 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.06.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.07.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1268986" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1). Обязательные требования:
а) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, в том числе, копия свидетельства СРО на выполнение ПИР для особо опасных производственных объектов.
б) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе цен;
г) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с закупочной документацией |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Секретарь закупочной комиссии: Гостева Анна Сергеевна
Телефон: (812) 578-89-64, 578-88-98
Факс: (812) 717-43-00 |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 11 / 75
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 126
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.