|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1267827"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1470623 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 432008, Ульяновская область, Ульяновск, 432008, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш МОСКОВСКОЕ, Д. 94 |
| Контактное лицо: | Дмитриев Алексей Викторович
Ведущий менеджер по закупкам |
| Предмет договора (ОКДП): | Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью 12,5-12,5/3,2-16-16/3,2 т
Поставка грузоподъемной технологической продукции, проведение демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ, включая инструктаж персонала Заказчика. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 12 000 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 12 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1) Аванс – 30% от общей стоимости продукции и услуг после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета.
2) Окончательный расчет – 70% от общей стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Продукции в эксплуатацию, включая инструктаж персонала Заказчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки продукции:
г. Ульяновск, Московское шоссе, 94.
Условия поставки продукции:
В соответствии с Разделом 6 «Техническое задание» документации ОЗК.
Срок исполнения договора:
В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты перечисления Покупателем аванса. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 10.06.2014 16:12 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.06.2014 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.06.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1267827" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки.
2. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в ОЗК.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в ПРЗ не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6. Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
7. Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность подъемно-транспортного оборудования.
Обязательно наличие допуска к следующим видам работ:
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реконструкции, дооснащению грузоподъемных машин всех типов и их составных частей, принадлежностей и грузозахватных приспособлений, включая проведение пусконаладочных работ.
8. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества.
9. Включение Ростехнадзором в перечень организаций, осуществляющих деятельность по пуско-наладочным работам, ремонту грузоподъемных кранов с установкой, наладкой и ремонтом приборов безопасности.
10. Наличие разрешения на применение сварочных технологий при монтаже и ремонте грузоподъемного оборудования, выданного Ростехнадзором.
11. Наличие документа о соответствии требованиям промышленной безопасности при проведении работ на подъемных сооружениях, выданного Ростехнадзором.
12. Наличие в своём составе электролаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре или наличие договора с такой организацией на выполнение электрических измерений.
13. Наличие обученного и аттестованного в специализированных учебных центрах персонала, допущенного к проведению работ. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно п. 11 Раздела 5 "Информационная карта" Документации ОЗК. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.