Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1265896"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1429290 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕЛЕНГ", Россия, 620078, Свердловская область, Екатеринбург г, 620078ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, Д.28 |
Контактное лицо: | Немтинов Валерий Анатольевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию Ремонт кабинета №38 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28 |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 194 965,57 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 194 965,57 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | аванс 30%, окончательный расчет в течении 30 дней с момента выполнения работ |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | РФ,620078,г.Екатеринбург, ул. Гаарина, 28 корп.10, не более 30 дней с момента подписания договора |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | 30 дней с монента подписания договорпа |
Дата публикации: | 30.05.2014 08:55 |
Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.06.2014 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 17.06.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1265896" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, ингдивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства!;
-неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Требования содержатся в извещении о прооведении запроса котировок и техническом задании(во вложении) |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 620078, г. Екатеринбург, Гагарина, д. 28, корп.10 |
Председатель комиссии: | Бездежская Я.Г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам |
Члены комиссии: | Вощиков И.А. -Врио первого заместителя генерального директора-главный инженер;
Третьякова Ю.А. - И.о. начальника юр. отдела;
Чирков Василий Николаевич -И.о. начальника АХО;
Петров В.С.-специалист по закупочной деятельности. |
Комментарии: | Прошу обратить внимание на пункт Рассмотрение заявок на участие в Запросе котировок, оценка заявок на участие в Запросе котировок. |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 15 / 142
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 4230
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0