|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1258731"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1291298 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "КОМЕТА", Россия, 115068, Москва, 115068, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, Д. 5 |
| Контактное лицо: | Дукашева Татьяна Александровна
Заместитель начальника ЮПО-10, начальник бюро |
| Предмет договора (ОКДП): | Программные средства прочие
Поставка лицензионных копий (экземпляров) программных продуктов «1С:Предприятие 8» |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 954 600,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 954 600,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по договору производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления на указанный в договоре расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100 % от цены договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами передаточных документов. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: 115280, г. Москва, Велозаводская ул., д. 5.
Срок поставки: 7 (семь) дней с даты подписания договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 18.04.2014 15:58 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.04.2014 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 29.04.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1258731" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе участник запроса котировок должен иметь статус «Партнер1С» и действующее лицензионное соглашение, управомачивающее участника запроса котировок на передачу неисключительных прав на программные продукты «1С:Предприятие 8», составляющие предмет настоящего запроса котировок, третьим лицам. Участник запроса котировок представляет в составе котировочной заявки подтверждающие документы или декларирует в котировочной заявке соответствие участника запроса котировок указанному требованию с обязательством предоставить Заказчику подтверждающие документы одновременно с подписанным договором в случае признания такого участника победителем запроса котировок.
(Обращаем внимание!
В случае непредставления участником закупки, признанным победителем запроса котировок, подтверждающего документа к моменту окончания срока предоставления победителем подписанного договора, при условии, что такой документ не был представлен в составе котировочной заявки, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником).
2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки.
4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
5. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с документацией о закупке (прилагается) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 15 / 128
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 175
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.