|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1257525"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1272761 |
| Организатор процедуры: | Московский филиал федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ», Россия, 127018, Москва, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 |
| Контактное лицо: | Гапоненко Владимир Викторович
Директор филиала |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по розничной торговле автомобилями
Запрос котировок цен в электронной форме на право заключить договор поставки автомобиля для нужд МскФ ФГУП «ЦентрИнформ» |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 1 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | оплата товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% стоимости товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, на основании счета, выставленного поставщиком. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | поставка автомобиля марки «Toyota» для нужд МскФ ФГУП «ЦентрИнформ» согласно требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 2) (далее - «товар»). Поставка товара осуществляется на условиях стопроцентной предоплаты, путем самовывоза (выборки) товара со склада поставщика. Сроки оплаты и поставки товара указаны в Документации о запросе котировок цен (Приложение № 1). |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара: 3 (три) рабочих дня с момента получения поставщиком суммы предварительной оплаты в размере 100% стоимости товара. |
| Дата публикации: | 14.04.2014 12:21 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Комиссия для проведения процедур закупок (далее - «Комиссия») рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен и Документации о запросе котировок цен, и оценивает котировочные заявки. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен (в том числе Приложениях к нему), и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен (в том числе Приложениях к нему), или предложенная в котировочных заявках цена товара превышает максимальную (начальную) цену, указанную в Извещении о проведении запроса котировок цен. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол, не позднее чем через три дня со дня его подписания, размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) и на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. При этом в размещаемом протоколе допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данные о персональном голосовании членов Комиссии. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.04.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.04.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1257525" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | участником запроса котировок цен может быть любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют нижеследующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, являющегося предметом закупки;
- требованиям о непроведении ликвидации участника закупки, отсутствии в отношения него решения арбитражного суда о признании его банкротом, а также отсутствии решения об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
- требованию об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- требованию об отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральным законодательством (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Котировочная заявка должна содержать в своем составе копии следующих документов:
- для участников закупки - российских юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе котировок цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- для участников процедуры закупки - российских индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе котировок цен выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- для участников закупки - иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (для юридического лица: решение о назначении или об избрании или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки (в том числе на подписание котировочной заявки));
- учредительные документы участника закупки (для юридических лиц), документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора, является крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;
- документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товара, являющегося предметом закупки. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А, стр. 8
info@r77.сеnter-inform.ru
(495) 916-61-01 |
| Председатель комиссии: | Маслова Марина Михайловна |
| Члены комиссии: | Маслова Марина Михайловна |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.