|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1256018"
|
|
|
| Организатор процедуры: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОРЕСУРС" РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША, Россия, 676020, Амурская область, Сковородинский р-н, 676020, Р-Н СКОВОРОДИНСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНАЯ, ПГТ УРУША, Д. 46 |
| Заказчик: | Муниципального унитарного предприятия «Энергоресурс» рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша |
| Контактное лицо: | Прекрасный Сергей Кузьмич
И.о. Директора |
| Предмет договора (ОКДП): | Металлопродукция прочая
поставка металлопродукции, согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту Договора) и технического задания (часть II настоящей документации запроса котировок) |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 1 744 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 744 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Условия оплаты: согласно проекта Договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: 676020, Амурская область, п.г.т. Уруша. Ул. Транспортная 46..
Условия и сроки поставки: согласно проекта Договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки выполнения договора указанны в приложенном проекте Договора |
| Дата публикации: | 10.04.2014 09:28 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Критерии оценки поступивших предложений указаны в приложенной документации по размещению заказа |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.04.2014 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 23.04.2014 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1256018" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в пункте 1.6.2. Раздела I.1. настоящей документации: устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара –, являющегося предметом настоящего запроса котировок;
- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства на день подачи заявки на участие в ПДО;
- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в ПДО;
- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень документов, которые должны представить участники торгов вместе с заявкой указан в приложенной документации по размещению заказа |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия находится по адресу 676020, Амурская область, п.г.т. Уруша ул. Транспортная 46
тел. (41654) 42-764, сот. 89146086237
e-mail 282601001@rambler.ru |
| Председатель комиссии: | Прекрасный С.К. - и.о. Директора МУП "Энергоресурс" |
| Члены комиссии: | Таркановский С.В. - Главный инженер МУП "Энергоресурс"
Евсейцев Р.В. - Главный бухгалтер МУП "Энергоресурс"
Бобина О.А. - экономист МУП "Энергоресурс" |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 54 / 326
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1571
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.