|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1254401"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1227857 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Дроздов Константин Алексеевич
Заместитель начальника отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Станки, их детали и принадлежности
Пресс угловырубной УВП-М1 (Россия). |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 130 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 130 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Цена Договора включает в себя стоимость Товара, невозвратной тары, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, страхование (при возложении обязанности Поставщика страховать Товар), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Оплата по Договору производится Заказчиком поэтапно:
На первом этапе Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от общей стоимости Товара, что составляет сумму, ___________ рублей _____ копеек.
На втором этапе Заказчик перечисляет сумму в размере 70 % от общей стоимости Товара, что составляет сумму, ___________ рублей _____ копеек.
Срок оплаты первого этапа – в течение 5 банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета Поставщиком.
Срок оплаты второго этапа – в течение 5 банковских дней, с момента предоставления счета Поставщиком, подписания товарных накладных (ТОРГ-12), Акта приема-передачи Товара. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.8.
Срок поставки товара не позднее 1 (одного) месяца от даты подписания Договора.
Угловырубной пресс УВП-М1 должен быть сертифицирован на территории РФ.
Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с момента перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 г. № 753 «Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ Р МЭК 60204-1, ГОСТ 25223 и технической документации, составленной на русском языке. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 02.04.2014 12:18 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.04.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.04.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1254401" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора. Срок действия всех сертификатов, свидетельств и иных документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Спецификация поставляемого Товара по форме Приложения №1 к Договору.
3) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
4) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.