|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1253016"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1201108 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФАКЕЛ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Д.ГРУШИНА", Россия, 141401, Московская область, 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ХИМКИ, Г. ХИМКИ, УЛ АКАДЕМИКА ГРУШИНА, ВЛД. 33 |
| Контактное лицо: | Доронин Виктор Валентинович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Отделочные работы
Работы по капитальному ремонту помещений гальванического участка |
| Количество и единицы измерения: | 761,500 кв. м |
| Цена за единицу: | 14 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 14 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс предусмотрен, но не более 30%. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 141401, Московская область, г. Химки, ул. Академика Грушина, д.33 до 1 июня 2014 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 01.06.2014г. |
| Дата публикации: | 26.03.2014 15:29 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1. Сроки выполнения.
2.Цена.
3.Предоставление сметно-технической документации на работы, указанные в Документации по запросу котировок.
4. Предоставление сертификатов на строительные материалы.
5.Продолжительность работы на рынке более 1 года.
6.Опыт работы за последний год по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности (государственные и муниципальные контракты).
7.Соблюдение техники безопасности.
8.Наличие удостоверений повышения квалификации персонала.
9.За последний год работы по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности отсутствие претензий или жалоб со стороны Заказчика.
10.Опыт работы на режимных предприятиях.
11.Наличие СРО.
12.Наличие отзывов от государственных и муниципальных Заказчиков.
13.Отсутствие участий в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств.
14.Гарантия на выполняемые работы не менее 1 года. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.03.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.04.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1253016" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Продолжительность работы на рынке более 1 года.
Опыт работы за последний год по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности (государственные и муниципальные контракты).
Соблюдение техники безопасности.
Наличие удостоверений повышения квалификации персонала.
За последний год работы по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности отсутствие претензий или жалоб со стороны Заказчика.
Опыт работы на режимных предприятиях.
Наличие СРО.
Наличие отзывов от государственных и муниципальных Заказчиков.
Отсутствие участий в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств.
Гарантия на выполняемые работы не менее 1 года.
Ежедневный вывоз мусора до 17:00.
К работам допускаются только граждане РФ.
Предоставление сертификатов на строительные материалы. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, указанные в пунктах 12 и 13 Документации по запросу котировок |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.
Телефон:(495) 572-67-17
Факс: (495) 573-51-11
Адрес электронной почты:infor@npofakel.ru |
| Председатель комиссии: | Абдрахимов Р.А. - первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО "МКБ "Факел" |
| Члены комиссии: | Толстов А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МКБ "Факел",
Аистов С.А. - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "МКБ "Факел",
Матушкин Р.В. - начальник отдела ОАО "МКБ "Факел",
Ситнова Ю.Н. - начальник юридического отдела ОАО "МКБ "Факел". |
| Комментарии: | Контактное лицо: Зотов Алексей Евгеньевич 8-495-572-67-17 |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 23 / 158
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2089
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.