Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1252797"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ ЧЕРНИКОВА, Д. 44, ЛИТЕРА А |
Контактное лицо: | Русаков Владимир Владимирович Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Услуги по оптовой торговле прочей Молибденовая проволока (марка МЧ, диаметр 1 мм), поставляется по ТУ48-19-203-850 |
Количество и единицы измерения: | 111 кг |
Цена за единицу: | 3 800,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 421 800,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 50 (пятьдесят) % суммы Договора уплачиваются авансом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора; 50 (пятьдесят) % суммы Договора уплачиваются не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Черникова, д.44 |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 25.03.2014 15:22 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.04.2014 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 02.04.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1252797" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) Участник должен быть правоспособным в полном объеме на участие в настоящей закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;
2) Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки, наличие необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов;
3) не проводится ликвидация Участника - юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
4) наличие необходимых для исполнения договора ресурсов;
5) не приостановлена деятельность Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи им заявки на участие в закупке;
6) отсутствуют документально подтвержденные нарушения Участником договорных обязательств по предыдущим договорам с Заказчиком, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки Продукции.
7) Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренном действующим законодательством РФ;
8) У Участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Учредительные документы и свидетельства о государственной регистрации/государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты проведения Запроса;
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН налогоплательщика);
5. Карточка учета организации;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени Участника без доверенности или доверенность на совершение действий, связанных с участием в данной закупочной процедуре.
7. Гарантийное письмо о том, что:
- отсутствуют сведения об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующем законодательством РФ;
- отсутствуют документально подтвержденные нарушения Участником договорных обязательств по предыдущим договорам с Заказчиком, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки Продукции.
8. Разрешительная документация, имеющая отношение к предмету закупки (лицензии на осуществление видов деятельности, сертификаты (декларации) на товар, под-лежащей добровольной и/или обязательной сертификации, удостоверения, разрешения и т.д. и т.п.);
9. Справка об отсутствующей задолженности за последний отчетный период, выданная налоговым органом, с отметкой налогового органа. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 6 / 68
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 781
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0